2024年建设工程施工合同小型文本

2024年建设工程施工合同小型文本合同编号：__________地址：_________________________联系方式：______________________地址：_________________________联系方式：______________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程造价：____________________二、合同工期2.1工程开工日期：________________2.2工程竣工日期：________________2.3工程延期：如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方应友好协商，书面确定延期事宜。三、工程质量标准3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合国家规定的标准。3.2乙方应确保施工过程中的安全、环保、节能等要求，不得违反相关法律法规。四、合同价款4.1合同价款为人民币（大写）：____万元整（小写）：____万元。4.2付款方式：按工程进度付款，具体付款比例和时间由双方协商确定。4.3乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提供符合规定的发票。五、乙方义务5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及施工方案进行施工。5.2乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程。5.3乙方应确保施工现场的安全、环保、文明施工，遵守相关法律法规。5.4乙方应按时向甲方提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。六、甲方义务6.1甲方应按合同约定的付款方式及时支付合同价款。6.2甲方应提供必要的施工条件，协助乙方完成工程。6.3甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督、检查，并提出整改要求。6.4甲方应在工程验收合格后，按照约定支付工程尾款。七、违约责任7.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。7.2若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。7.3若甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕工程尾款后终止。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签字（或盖章）日期：________________特此说明，本合同内容仅供参考，具体合同内容应以双方实际协商为准。注意事项：1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，便于管理。2.工程概况：明确工程名称、地点、内容、规模及造价，为合同执行提供基础信息。3.合同工期：约定明确的开工日期和竣工日期，以及延期情况的处理方式。4.质量标准：明确工程质量要求，确保工程符合国家标准。5.付款方式：详细规定付款比例和时间，保障双方权益。6.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和处罚措施。7.争议解决：约定争议解决的方式和途径，避免合同执行中的纠纷。解决办法：1.协商解决：在合同执行过程中，双方应保持沟通，通过友好协商解决争议。2.补充协议：针对合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为合同的一部分。3.法律诉讼：如协商不成，可向法院提起诉讼，依据合同约定和相关法律规定解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同：指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方：指委托他人进行工程建设的当事人，即甲方。3.承包方：指接受委托进行工程建设的当事人，即乙方。4.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、政策变动等。5.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的民事责任。6.民事诉讼：指合同当事人因合同纠纷向人民法院提起的诉讼。7.补充协议：指对原合同内容进行补充的协议，与原合同具有同等法律效力。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程涉及到历史文化保护区域的施工补充条款：鉴于工程位于历史文化保护区，乙方在施工过程中应特别注意保护周边的历史文化遗产，避免对古建筑、文物等造成损害。如有涉及到文化遗产保护的施工方案，需提前报批甲方及相关部门审核同意。2.场合：工程位于噪音敏感区域补充条款：考虑到工程周边居民的生活环境，乙方需采取有效措施控制施工噪音，避免在夜间或者法定休息时间进行噪音大的施工作业。若必须进行，应提前通知甲方及相关部门，并尽可能减少对居民的影响。3.场合：工程需要使用特殊材料或者技术补充条款：乙方在施工中使用特殊材料或技术时，应提前向甲方提供相关材料或技术的详细说明，包括但不限于材料或技术的性能、来源、价格及可能对工程质量的影响。甲方有权要求乙方提供相关材料或技术的检测报告和合格证明。4.场合：工程位于偏远地区，物流配送困难补充条款：考虑到工程所在地区的特殊地理位置，甲乙双方应共同协商解决材料运输问题。乙方应提前规划物流方案，确保施工材料按时到场。甲方应提供必要的