2024合同模板建设工程施工合同GF-合同书专用条款填写范例

合同编号：__________甲方（发包方）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________联系人：_________________________乙方（承包方）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________联系人：_________________________鉴于甲方为发包方，乙方为承包方，双方为了明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在签订合应向甲方支付合同总价____%的履约保证金，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第三条合同工期3.1工程开工日期：______年______月______日。3.2工程竣工日期：______年______月______日。3.3乙方如因特殊情况不能按期竣工，应提前向甲方申请延期，并承担延期所带来的损失。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条付款方式5.1甲方按照工程进度分阶段付款，具体付款比例和时间双方协商确定。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付款项。第六条违约责任6.1乙方如未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未按照合同约定的时间支付款项，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：______年______月______日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求等进行施工。如乙方因特殊情况无法按期竣工，应提前向甲方申请延期，并承担相应的延期损失。解决办法：双方协商确定延期工程的时间和损失的承担方式。2.合同的付款：甲方应按照工程进度分阶段付款，具体付款比例和时间在合同中约定。如甲方未按约定时间支付款项，应承担相应的违约责任。解决办法：乙方可以与甲方协商支付款项的事宜，如协商不成，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。3.工程质量：乙方应保证工程质量达到国家标准、行业标准和甲方的要求。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。解决办法：乙方应按照甲方的要求进行整改，如整改后仍不合格，乙方应承担相应的违约责任。4.争议解决：对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方：指委托他人完成建设项目的单位或个人。2.承包方：指接受发包方委托，承担建设项目的单位或个人。3.工程竣工：指工程按照合同约定全部完成，并通过验收。4.履约保证金：指承包方为保证履行合同义务，向发包方缴纳的一定金额的保证金。5.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的民事责任。6.工程验收：指对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合合同约定的质量、功能、性能等要求。7.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同条款、履行情况等产生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于承包商与业主之间的施工合同。补充条款：1.工程变更：如合同执行过程中，甲方要求变更工程内容、规模、工期等，双方应签订变更协议，并明确变更导致的费用、工期的调整。2.不可抗力：如因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商确定责任承担和工期调整。3.工程保险：双方可约定乙方购买工程保险，确保工程在施工过程中的安全。4.知识产权：乙方应保证工程设计、施工等不侵犯他人的知识产权。5.保密条款：双方应对合同内容和工程相关资料保密，未经对方同意不得