工程项目总包分包安全管控合同（2024版）

工程项目总包分包安全管控合同（2024版）本合同目录一览1.分包工程的范围与内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的内容2.安全管控责任2.1分包商的安全责任2.2总包商的安全责任3.安全管理制度3.1分包商的安全管理制度3.2总包商的安全管理制度4.安全教育与培训4.1分包商的安全教育与培训4.2总包商的安全教育与培训5.安全防护措施5.1分包商的安全防护措施5.2总包商的安全防护措施6.安全事故的处理6.1安全事故的报告6.2安全事故的调查与处理7.安全检查与监督7.1分包商的安全检查与监督7.2总包商的安全检查与监督8.安全费用的支付8.1安全费用的支付方式8.2安全费用的支付时间9.违约责任9.1分包商的违约责任9.2总包商的违约责任10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的时间限制11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件12.合同的效力12.1合同的生效条件12.2合同的失效条件13.保密条款13.1保密信息的定义13.2保密信息的保护期限14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决方式第一部分：合同如下：1.分包工程的范围与内容1.1分包工程的范围本合同项下的分包工程范围包括但不限于：（1）建筑工程施工图纸和施工说明中指定的分包部分；（2）分包商负责的施工区域内的临时设施建设与拆除；（3）分包商应承担的施工区域内的施工道路、水电接入等施工准备工作；（4）分包商按照合同约定应承担的其他工程。1.2分包工程的内容分包商应按照总包商提供的施工图纸、施工说明和技术规范等文件，完成分包工程的设计、采购、施工、试运行、竣工验收等全部工作。分包商应保证分包工程的质量和安全，并承担相应的法律责任。2.安全管控责任2.1分包商的安全责任分包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，严格按照总包商的安全管理制度和施工组织设计进行施工。分包商应对其作业人员进行安全教育和培训，保证其作业人员具备必要的安全生产知识和技能。分包商应对分包工程的安全生产全面负责，确保分包工程的安全设施完好、有效，预防安全事故的发生。2.2总包商的安全责任总包商应对整个工程项目的安全生产负总责，对分包商的安全生产进行统一协调和管理。总包商应提供安全防护设施、安全防护用品和安全防护措施的指导，并对分包商的安全生产进行检查和监督。总包商应对分包商的安全事故承担连带责任。3.安全管理制度3.1分包商的安全管理制度分包商应制定并落实针对分包工程的安全管理制度，包括但不限于：安全生产责任制度、安全生产许可证制度、安全生产费用制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度等。3.2总包商的安全管理制度总包商应制定并落实针对整个工程项目的安全生产管理制度，包括但不限于：安全生产责任制度、安全生产许可证制度、安全生产费用制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度等。总包商应定期对分包商的安全生产进行考核，确保分包商的安全生产制度得到有效执行。4.安全教育与培训4.1分包商的安全教育与培训分包商应对其作业人员进行定期的安全生产教育和培训，保证其作业人员了解并掌握分包工程的安全生产知识和技能。分包商应将培训情况记录在案，并报送总包商备案。4.2总包商的安全教育与培训总包商应对分包商进行工程项目的安全生产教育培训，包括工程项目的安全生产目标、安全生产要求、安全生产措施等内容。总包商应对分包商的安全教育培训情况进行监督和考核，确保分包商的安全教育培训得到有效执行。5.安全防护措施5.1分包商的安全防护措施分包商应根据工程项目的特点和安全生产要求，制定并落实针对分包工程的安全防护措施，包括但不限于：施工现场的安全防护、施工设备的安全防护、施工材料的安全防护、施工现场的环境保护等。5.2总包商的安全防护措施总包商应根据工程项目的特点和安全生产要求，制定并落实针对整个工程项目的安全生产防护措施，包括但不限于：施工现场的安全防护、施工设备的安全防护、施工材料的安全防护、施工现场的环境保护等。总包商应定期对分包商的安全防护措施进行检查和评估，确保分包商的安全防护措施得到有效执行。6.安全事故的处理6.1安全事故的报告分包商应在发生安全事故后立即向总包商报告，并严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准的规定，及时采取事故处理措施，防止事故扩大。6.2安全事故的调查与处理分包商应配合总包商对安全事故进行调查和处理。分包商应按照事故调查结果，对事故责任人和责任单位进行严肃处理，并承担相应的法律责任。总包商应对分包商的安全事故处理情况进行监督，确保分包商的安全事故处理得到有效执行。8.安全费用的支付8.1安全费用的支付方式安全费用的支付方式采取逐期支付的方式，每期支付的安全费用与该期完成的工程进度挂钩。具体支付方式由双方在专用条款中约定。8.2安全费用的支付时间总包商应在每期工程进度款支付时，同步支付该期应分摊的安全费用。分包商应按照合同约定的时间和比例向总包商支付安全费用。9.违约责任9.1分包商的违约责任分包商违反合同约定，导致分包工程出现安全事故、质量问题或者工期延误的，应承担相应的违约责任。分包商应按照合同约定和法律规定，向总包商支付违约金，并承担因此产生的一切损失和费用。9.2总包商的违约责任总包商违反合同约定，导致分包工程出现安全事故、质量问题或者工期延误的，应承担相应的违约责任。总包商应按照合同约定和法律规定，向分包商支付违约金，并承担因此产生的一切损失和费用。10.争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2争议解决的时间限制双方在发生争议后，应尽快启动协商程序。协商不成或者达成一致的，任何一方在收到对方提交的争议解决通知之日起30日内，未能将争议提交人民法院诉讼的，对方均有权直接向人民法院提起诉讼。11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件任何一方违反合同约定，致使合同无法履行或者实现合同目的的，另一方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，承担相应的违约责任。11.2合同终止的条件合同履行完毕，双方合同权利义务终止。合同终止后，分包商应按照总包商的要求，完成工程项目的收尾工作，并办理工程竣工验收手续。12.合同的效力12.1合同的生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。12.2合同的失效条件有下列情形之一的，合同即行失效：（1）合同期限届满；（2）双方均履行完合同约定的义务；（3）双方协商一致解除合同；（4）法律规定或者双方约定的其他情形。13.保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。13.2保密信息的保护期限双方对保密信息的保护期限自合同签字或者盖章之日起算，至合同终止或者解除之日起2年。14.其他条款14.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决等，均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程项目施工图纸》详细要求和说明：包含工程项目所有施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及相关的设计说明和技术规范。2.附件二：《工程项目施工组织设计》详细要求和说明：包含工程项目的施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。3.附件三：《工程项目安全生产管理制度》详细要求和说明：包含工程项目安全生产责任制度、安全生产许可证制度、安全生产费用制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度等文件。4.附件四：《工程项目安全防护措施方案》详细要求和说明：包含工程项目的安全防护设施设计、安全防护用品配置、安全防护措施实施计划等。5.附件五：《工程项目安全事故应急预案》详细要求和说明：包含工程项目安全事故的应急响应程序、应急组织机构、应急救援措施等。6.附件六：《工程项目质量保修书》详细要求和说明：包含工程项目的质量保修范围、保修期限、保修责任等内容。7.附件七：《工程项目结算书》详细要求和说明：包含工程项目的工程量清单、工程造价、工程进度款支付、竣工结算等内容。8.附件八：《工程项目变更协议》详细要求和说明：包含工程项目在施工过程中发生的变更事项、变更内容、变更价款等内容。9.附件九：《工程项目解除与终止协议》详细要求和说明：包含工程项目合同解除或终止的条件、程序、违约责任等内容。10.附件十：《工程项目保密协议》详细要求和说明：包含双方在合同履行过程中应保守的保密信息范围、保密期限、保密义务等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包商未按照合同约定完成工程进度或质量不符合约定。责任认定：分包商应向总包商支付违约金，并承担因违约产生的损失和费用。示例说明：若分包商在合同约定期限内未能完成约定的工程量，则视为违约，应按照合同约定向总包商支付违约金。2.违约行为：总包商未按照合同约定支付安全费用或提供施工条件。责任认定：总包商应向分包商支付违约金，并承担因违约产生的损失和费用。示例说明：若总包商在合同约定期限内未能支付应分摊的安全费用，则视为违约，应按照合同约定向分包商支付违约金。3.违约行为：分包商未按照合同约定采取安全防护措施或发生安全事故。责任认定：分包商应承担因未采取安全防护措施或发生安全事故产生的全部责任，并向总包商支付违约金。示例说明：若分包商在施工过程中未采取合同约定的安全防护措施，导致安全事故发生，分包商应承担相应的法律责任和向总包商支付违约金。4.违约行为：双方未按照合同约定履行保密义务。责任认定：违约方应向守约方支付违约金，并承担因违约产生的损失和费用。示例说明：若双方在合同履行过程中泄露了对方的保密信息，泄露方应按照合同约定向守约方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.工程项目：指由总包商承包的，包括设计、施工、验收等全部或者部分工作在内的建筑项目。2.分包商：指与总包商签订分包合同，承担总包商委托的工程部分工作的法人或其他组织。3.总包商：指承包整个工程项目，对分包商进行管理和协调的法人或其他组织。