专项水电安装工程2024劳务分包协议条款

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

专项水电安装工程2024劳务分包协议条款本合同目录一览1.总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的施工地点与工期1.3分包工程的付款与结算1.4分包工程的变更与解除2.分包商的责任与义务2.1分包商应按合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程2.2分包商应遵守相关法律法规和施工现场的规章制度2.3分包商应负责分包工程的一切施工活动，包括施工准备、施工过程和工程验收3.发包人的责任与义务3.1发包人应按合同约定支付分包工程的价款3.2发包人应提供施工场地、施工条件和其他必要的施工辅助设施3.3发包人应对分包工程的质量、安全等进行监督和检查4.工程质量与验收4.1分包工程应符合设计文件和施工规范的要求4.2分包工程的质量验收应按合同约定的时间、程序和方法进行4.3分包工程不合格的，分包商应按合同约定进行整改或返工5.工程价款与支付5.1工程价款根据合同约定的工程量、工程单价和合同条款计算5.2工程进度款按合同约定的时间和比例支付5.3工程结算款在工程验收合格后支付6.工期延误与赔偿6.1分包商因自身原因导致工程延误的，应按合同约定支付违约金6.2发包人因自身原因导致工程延误的，应承担相应的赔偿责任7.安全施工与环保7.1分包商应按合同约定采取安全防护措施，确保施工安全7.2分包商应遵守环保法规，做好施工现场的环保工作8.合同争议的解决8.1双方应友好协商解决合同争议8.2协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼9.合同的签订与生效9.1双方应签订书面合同，并盖章确认9.2合同自双方签字盖章之日起生效10.合同的变更与解除10.1合同的变更或解除应经双方协商一致10.2合同变更或解除后，未执行的部分按原合同约定执行11.分包商资质与条件11.1分包商应具备相应的施工资质和专业技术人员12.保密条款12.1双方应对合同内容和相关商业秘密予以保密12.2泄露保密信息的，应承担相应的法律责任13.不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决13.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明文件14.合同解除后的处理14.1合同解除后，分包商应按合同约定撤离施工现场14.2合同解除后，双方应妥善处理未执行的部分，包括工程结算、赔偿等事宜。第一部分：合同如下：第一条总则1.1分包工程的范围与内容本合同分包工程为专项水电安装工程，包括但不限于水电管线的铺设、设备安装、电路布线、开关插座安装、灯具安装等。分包商应按照发包人提供的设计图纸和施工规范要求，完成上述范围内的所有工作。1.2分包工程的施工地点与工期分包工程的施工地点为合同约定的具体施工场地。分包商应按照合同约定的开工日期开始施工，并按照工程进度计划和合同约定的工期完成分包工程。1.3分包工程的付款与结算分包工程的价款根据实际完成的工程量，按照合同约定的单价进行计算。工程进度款按合同约定的时间和比例支付。工程结算款在工程验收合格后支付。1.4分包工程的变更与解除合同执行过程中，如发生变更或解除合同的情况，双方应协商一致，并签订变更协议或解除协议。变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任和后果等。第二条分包商的责任与义务2.1分包商应按合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程。分包商应对分包工程的施工质量、安全、进度等全面负责，并承担相应的法律责任。2.2分包商应遵守相关法律法规和施工现场的规章制度，服从发包人的管理和监督。分包商在进行施工活动时，应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。2.3分包商应负责分包工程的一切施工活动，包括施工准备、施工过程和工程验收。分包商应按照发包人提供的设计图纸和施工规范要求进行施工，确保分包工程的质量和安全。第三条发包人的责任与义务3.1发包人应按合同约定支付分包工程的价款。发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。工程结算款在工程验收合格后支付。3.2发包人应提供施工场地、施工条件和其他必要的施工辅助设施。发包人应确保施工场地符合施工要求，提供必要的施工条件，包括施工用水、用电、施工道路等。3.3发包人应对分包工程的质量、安全等进行监督和检查。发包人应按照合同约定的时间节点对分包工程的进度、质量、安全进行检查和验收，并提出合理意见和建议。第四条工程质量与验收4.1分包工程应符合设计文件和施工规范的要求。分包商应按照发包人提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保分包工程的质量和安全。4.2分包工程的质量验收应按合同约定的时间、程序和方法进行。分包工程在施工过程中和完成后，应按照合同约定的验收程序进行质量验收，包括自检、互检、专检等。4.3分包工程不合格的，分包商应按合同约定进行整改或返工。分包商应在规定的时间内对不合格的工程进行整改或返工，直至达到合同约定的质量要求。第五条工程价款与支付5.1工程价款根据合同约定的工程量、工程单价和合同条款计算。分包工程的价款应根据实际完成的工程量和合同约定的单价进行计算，并按照合同约定的付款比例进行支付。5.2工程进度款按合同约定的时间和比例支付。发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款，分包商应按照合同约定的要求向发包人提交工程进度款支付申请。5.3工程结算款在工程验收合格后支付。工程验收合格后，发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程结算款，分包商应按照合同约定的要求向发包人提交工程结算款支付申请。第六条工期延误与赔偿6.1分包商因自身原因导致工程延误的，应按合同约定支付违约金。分包商应按照合同约定的违约金计算方式和比例，向发包人支付违约金。6.2发包人因自身原因导致工程延误的，应承担相应的赔偿责任。发包人应按照合同约定的赔偿方式和方法，向分包商支付相应的赔偿金额。第八条安全施工与环保8.1分包商应按合同约定采取安全防护措施，确保施工安全。分包商应制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工过程中的安全。8.2分包商应遵守环保法规，做好施工现场的环保工作。分包商应采取措施防止污染环境，妥善处理废弃物和施工垃圾。第九条合同争议的解决9.1双方应友好协商解决合同争议。在合同执行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商的方式解决。9.2协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。如果双方通过协商无法解决争议，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的签订与生效10.1双方应签订书面合同，并盖章确认。本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第十一条分包商资质与条件11.1分包商应具备相应的施工资质和专业技术人员。分包商应提供相关资质证明文件，以证明其具备进行分包工程的能力。第十二条保密条款12.1双方应对合同内容和相关商业秘密予以保密。未经对方同意，不得向第三方披露合同内容和相关商业秘密。12.2泄露保密信息的，应承担相应的法律责任。如果一方泄露了保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明文件。13.2不可抗力事件发生后，双方应协商确定合同的履行方案，包括延期履行、部分履行或者解除合同等。第十四条合同解除后的处理14.1合同解除后，分包商应按合同约定撤离施工现场，并将施工场地恢复至合同约定的状态。14.2合同解除后，双方应妥善处理未执行的部分，包括工程结算、赔偿等事宜。双方应按照合同约定和法律规定，解决解除合同后的相关问题。说明一：附件列表附件列表：1.分包工程设计图纸2.施工规范与要求3.施工进度计划4.工程量清单5.工程质量验收标准6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.施工资质证明文件9.财务报表与信誉证明10.合同变更协议11.合同解除协议12.工程结算报告13.法律法规及相关规范说明二：违约行为及责任认定违约行为及责任认定：1.分包商未按合同约定时间完成工程：分包商应按合同约定的时间节点完成工程，如未能按时完成，应承担相应的违约金。2.分包商工程质量不达标：分包商应保证工程质量符合合同约定的质量要求，如工程质量不达标，分包商应承担整改或返工的费用。3.分包商违反安全规定：分包商在施工过程中应遵守安全生产规定，如违反安全规定导致安全事故，分包商应承担相应的法律责任。4.分包商泄露合同保密信息：分包商应对合同内容和相关商业秘密予以保密，如泄露保密信息，分包商应承担相应的法律责任。示例说明：假设分包商未能在合同约定的时间内完成工程，根据合同约定，分包商应支付违约金。具体的违约金计算方式和比例在合同中另行约定。说明三：法律名词及解释法律名词及解释：1.分包商：指承担分包工程的施工单位，具备相应的施工资质和专业技术人员。2.发包人：指委托分包工程的建设单位，负责提供施工场地