通信建设工程施工合同书范本2024年

通信建设工程施工合同书范本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同定义1.3合同范围第二章：合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容与规模第四章：工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收程序第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误处理5.3工期变更程序第六章：工程费用与支付6.1合同价格6.2支付方式与时间6.3费用变更与调整第七章：材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量控制第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理与责任第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章：违约责任10.1违约定义10.2违约责任10.3违约处理程序第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用与管辖第十二章：其他条款12.1保密条款12.2知识产权12.3不可抗力第十三章：合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的义务第十四章：合同附件14.1附件清单14.2附件内容说明第十五章：签字盖章15.1签字栏15.2签订时间15.3签订地点合同编号______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在通信建设工程施工项目中的合作内容、权利义务、工程质量、进度、费用支付、安全生产、环境保护、违约责任、争议解决等事宜，确保工程顺利进行。1.2合同定义本合同所涉及的术语定义如下：甲方：指委托乙方进行通信建设工程施工的单位。乙方：指承接甲方通信建设工程施工任务的单位。工程：指本合同约定的通信建设工程施工项目。1.3合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行的通信建设工程施工项目，包括但不限于施工图纸范围内的土建、安装、调试等工作。第二章：合同双方2.1甲方信息甲方名称：______甲方地址：______甲方代表：______联系方式：______2.2乙方信息乙方名称：______乙方地址：______乙方代表：______联系方式：______2.3双方权利与义务甲方权利与义务：甲方有权监督乙方的施工进度和质量。甲方应按照合同约定及时支付工程款项。乙方权利与义务：乙方有权按照合同约定收取工程款项。乙方应按照合同约定的质量和进度完成工程施工。第三章：工程概况3.1工程名称通信建设工程施工项目3.2工程地点______市______区______街道3.3工程内容与规模工程内容包括但不限于通信线路铺设、基站建设、设备安装等，具体规模详见附件一《工程量清单》。第四章：工程质量要求4.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准详见附件二《工程质量标准》。4.2质量保证措施乙方应采取必要的质量保证措施，确保工程质量符合约定标准。4.3质量验收程序工程质量验收应按照合同约定的程序进行，具体程序详见附件三《工程质量验收程序》。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核。5.2工期延误处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3工期变更程序如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期需要变更，双方应按照合同约定的程序进行协商处理。第六章：工程费用与支付6.1合同价格本工程的合同价格为人民币______元（大写：人民币______元整），具体价格构成详见附件四《工程费用明细表》。6.2支付方式与时间甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。6.3费用变更与调整如因工程量变更或市场价格波动导致工程费用需要调整，双方应按照合同约定的程序进行协商处理。第七章：材料与设备供应7.1材料供应乙方应按照合同约定的规格和质量要求供应施工所需的材料。7.2设备供应乙方应按照合同约定的规格和质量要求供应施工所需的设备。7.3材料与设备的质量控制乙方应对供应的材料和设备进行严格的质量控制，确保其符合工程质量要求。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。8.2环境保护措施乙方应采取必要的环境保护措施，减少工程施工对环境的影响。8.3事故处理与责任如发生安全事故，乙方应及时处理并承担相应的责任。第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件合同的任何变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。9.2合同解除条件合同可在以下条件下解除：一方严重违反合同条款，且在接到对方书面通知后30天内未能纠正违约行为。因不可抗力事件导致合同无法继续履行，且该状态持续超过60天。9.3变更与解除的程序合同的变更或解除应遵循以下程序：一方提出变更或解除合同的书面请求。双方协商并达成一致。双方签署变更或解除合同的书面协议。第十章：违约责任10.1违约定义违约是指一方未能履行或未能完全履行合同义务的行为。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约处理程序违约处理应遵循以下程序：违约方收到对方关于违约的书面通知。违约方在接到通知后15天内提出书面解释或纠正措施。如双方无法就违约处理达成一致，可按照合同约定的争议解决方式处理。第十一章：争议解决11.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决争议。如协商不成，可提交至甲方所在地的有管辖权的人民法院。11.2争议解决程序争议解决应遵循以下程序：一方提出书面争议通知。双方在接到通知后30天内进行协商。如协商不成，按照合同约定的法律适用与管辖条款提交法院。11.3法律适用与管辖本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方同意甲方所在地人民法院为解决合同争议的管辖法院。第十二章：其他条款12.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.2知识产权乙方在工程施工过程中产生的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，应按照国家相关法律法规处理。12.3不可抗力因不可抗力导致无法履行合同义务的一方，应及时通知对方，并提供相应的证明文件。第十三章：合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同在以下条件下终止：工程竣工并经双方验收合格。合同解除条件成就且双方签署解除合同的书面协议。13.3合同终止后的义务合同终止后，双方应按照合同约定履行必要的后续义务，包括但不限于工程资料的移交、工程款项的结算等。第十四章：合同附件14.1附件清单附件一：《工程量清单》附件二：《工程质量标准》附件三：《工程质量验收程序》附件四：《工程费用明细表》附件五：《安全生产责任书》附件六：《环境保护措施方案》14.2附件内容说明各