2023年投资项目管理师之投资建设项目实施高分通关题型题库附解析答案

2023年整理投资项目管理师之投资建设

项目实施高分通关题型题库附解析答案

单选题（共50题）

1、有负荷试车调试以（）为主，相关单位配合。

A.施工单位

B.设备安装单位

C.建设项目业主

D.工程设计单位

【答案】C

2、一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合

同总价的（）作为预付款。

A.8%~15%

B.10%~20%

C.15%-25%

D.20%〜30%

【答案】B

3、采用争议评审的，在争议评审期间，争议双方暂按（）的决定执

行。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.合同管理方面的专家

D.工程实践经验的专家

【答案】B

4、对工程设计中提出采用超出国家现行技术标准的新技术、新工艺、

新材料、新设备，（）应组织科研试验和鉴定并主持审查其成果，确

认设计采用的成果。

A.建设项目业主

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】A

5、实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费，其基准价应根据

《建设工程监理与相关服务收费标准》计算，浮动幅度为上下（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】C

6、关于施工单位的质量责任与义务的表述，错误的是（）。

A.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包工程的质量

向分包单位负责

B.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量

监督机构

C.施工单位应当建立质量责任制

D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应

当有书面记录和专人签字

【答案】A

7、投标分析的重点是在投标文件（）检查的基础上，对商务报价进

行逐项检查与分析。

A.完整性

B.合理性

C.符合性

D.真实性

【答案】C

8、建设项目的（）工作应与项目建设进度同步进行，并在项目竣

工以前全部完成。

A.日常检查

B.财务审计

C.完工总结

D.生产准备

【答案】D

9、在设备监理中，重要设备是指国家（）基本建设项目。

A.大中型

B.大型

C.中型

D.中小型

【答案】A

10、下列不属于工程款竣工结算监理基本程序的是（）。

A.工程承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表

B.专业监理工程师进行现场计量

C.建设项目业主审核后向承包单位付款

D.总监理工程师审定竣工结算报表，与建设项目业主、工程承包单

位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书，报建

设项目业主

【答案】B

11、取得工程勘察劳务资质的企业，不可以承接（）勘察劳务业务。

A.岩土工程治理

B.凿井工程

C.工程钻探

D.海洋工程

【答案】D

12、安全管理主要是预防和控制工作场所内不可接受的（）。

A.意外风险

B.意外伤害

C.不良行为

D.损害风险

【答案】D

13、建设工期是从开工建设时算起，到（）时停止。

A.完工

B.完成承包工程全部设计内容

C.全部建成投产或交付使用

D.竣工验收合格

【答案】C

14、对列入房屋、建筑物等建筑工程预算的附属设备，出库安装时,

A.不能计入设备投资支出

B.直接计入设备投资支出

C.需具备一定条件后才能计入设备投资支出

D.直接计入待摊投资支出

【答案】A

15、目前建筑用机器设备的免赔额为保险金额的（）。

A.0.5%

B.1%

C.2%

D.5%

【答案】D

16、监理招标的评标标准和内容应以（）为主，兼顾监理费用报价。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理规范

D.监理大纲

【答案】D

17、取得工程勘察劳务资质的企业，不可以承接（）勘察劳务业务。

A.岩土工程治理

B.凿井工程

C.工程钻探

D.海洋工程

【答案】D

18、重视通过（）来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原

则。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】B

19、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的（）d内

或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】D

20、在需要实施旁站监理的质量控制点进行施工前（）h,施工单位

应当书面通知项目监理机构。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】B

21、索赔事件具有连续影响的，承包单位应按合理时间间隔继续递

交（）。

A.中间索赔通知

B.延续索赔通知

C.索赔申请

D.中间索赔报告

【答案】B

22、建设工程项目施工监理由两个或者两个以上监理人承担，而发

包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理总负责的，该监

理人应按照各监理人合计监理费的（）加收总体协调费。

A.2%〜3%

B.5%〜7%

C.4%〜6%

D.2%〜5%

【答案】B

23、在供方互利的关系中，项目建设的〃供方〃即（）。

A.建设方

B.施工方

C.承包方

D.发包方

【答案】C

24、（）是指股份有限公司公开发行的股票经批准在证券交易所进行

挂牌交易。

A.上市股票

B.股票上市

C.上市公司

D.可转换公司债券

【答案】B

25、下列选项中，（）是项目后评价的核心内容。

A.项目目标实现程度和可持续性能力评价

B.项目绩效和影响评价

C.项目建设主要经验与教训

D.项目建设全过程的回顾与评价

【答案】B

26、承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后（）d内，向监理

机构递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】C

27、当缺少项目的工作详细信息时，可以采用（）估算工作的持续时

间。

A.定量计算法

B.单一时间估计法

C.经验估算法

D.三时估算法

【答案】B

28、建设单位应自工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地的县

级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.7

B.15

C.28

D.45

【答案】B

29、采用争议评审的，在争议评审期间，争议双方暂按（）的决定执

行。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.合同管理方面的专家

D.工程实践经验的专家

【答案】B

30、鉴于监理标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是

（）。

A.〃基于能力的选择〃

B.〃基于监理人员素质的选择〃

C.〃基于监理单位规模的选择〃

D.〃基于价格的选择〃

【答案】A

31、下列选项中，（）是项目后评价常用的方法，也是最实用、有效

的方法。

A.观察询问法

B.分析复核法

C.对比法

D.调查法

【答案】D

32、在银行贷款的偿还方式中，分期还本付息的基本特征是（）。

A.在整个借款期内，按某一相等金额偿付借款本金和利息

B.分期等额偿还本金，对未还本金则按期支付利息

C.按约定时间支付借款利息

D.借款到期后一次偿还本金

【答案】B

33、建设项目环境管理贯穿项目建设全过程，因此，建设项目环境

管理体系是在（）的主导下，其他各参建单位在其职责范围内履行环

境管理职责。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】A

34、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求

计算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料

价值的（）计算。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.3%〜5%

【答案】A

35、（）是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系

的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。

A.质量监督

B.法律监督

C.技术监督

D.行政监督

【答案】A

36、建设单位依据政府部门对（）的批复文件，向城乡规划部门申请

办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续。

A.建设项目申请报告

B.项目建议书

C.规划选址和环境影响评价报告

D.建设项目可行性研究报告

【答案】D

37、建设项目内部控制中的（）用于规范员工在运作中的行为，旨在

倡导良好的职业道德，防止舞弊发生。：

A.行为控制

B.财务控制

C.运作控制

D.管理控制

【答案】A

38、建设项目工程保险承保的风险包括（）。

A.责任风险和经济风险

B.自然灾害和意外事故

C.责任风险和自然灾害

D.经济风险和意外事故

【答案】B

39、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排

水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和

水文观测资料并保证资料的（）。

A.真实、系统、合理

B.准确、合理、适用

C.真实、准确、完整

D.完整、适用、可靠

【答案】C

40、对工程设计中提出采用超出国家现行技术标准的新技术、新工

艺、新材料、新设备，（）应组织科研试验和鉴定并主持审查其成果,

确认设计采用的成果。

A.建设项目业主

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】A

41、（）的特点是单价是确定的，工程量是可变的。

A.可调总价合同

B.估计工程量单价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同

【答案】B

42、措施项目费中的（）应当按照国家或省级、行业建设主管部门的

规定标准计价。

A.临时设施费

B.环境保护费

C.安全文明施工费

D.二次搬运费

【答案】C

43、监理单位发布的停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情

况下未能事先报告时，则应在（）h内向业主作出局面报告。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】B

44、关于职业健康安全和环境管理体系标准的共同点，说法错误的

是（）。

A.需要满足的对象相同

B.管理目标基本一致

C.管理原理基本相同

D.不规定具体绩效标准

【答案】A

45、亚洲开发银行是地区性政府间的国际金融开发机构。我国是亚

洲开发银行董事会成员（）股东。

A.第一大

B.第二大

C.第三大

D.第四大

【答案】C

46、在工程风险管理程序中，（）是对工程建设中的风险进行量化,

据以确定风险大小，并为下一步确定风险的影响程度奠定基础。

A.风险估计

B.风险评价

C.风险决策

D.风险处理

【答案】A

47、投资管理和投资控制必定是一个（）的变化的过程。

A.不均衡

B.发展

C.动态

D.均衡

【答案】C

48、（）主要评价资产及债务状况，财务效益情况，分析财务效益指

标和经济效益变化的主要原因。

A.技术水平评价

B.财务经济效益评价

C.经营管理评价

D.社会效益评价

【答案】B

49、我国有关法令规定，建设项目工程勘察必须严格执行基本建设

程序,坚持（）。

A.先勘察后设计

B.先设计后勘察

C.先选场址再进行勘察

D.先施工再设计

【答案】A

50、因非监理单位原因，暂停或终止执行监理业务时的善后工作及

恢复监理业务前的准备工作是（）。

A.附加监理工作

B.额外监理工作

C.阶段性监理工作

D.全过程监理工作

【答案】B

多选题（共30题）

1、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有（）。

A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质

B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料

C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律

D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响

程度

E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地

震效应

【答案】AD

2、下列与建设项目内部控制要求相符的是（）。

A.内部控制目标要同建设项目总体目标保持一致

B.内部控制要贯穿项目建设全过程，覆盖全部业务和事项

C.内部控制，要合理分解项目建设的目标和过程

D.内部控制的政策和程序不能随意变化

E.建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容

【答案】ABC

3、建立和实施内部控制应遵循的原则有（）。

A.独立性原则

B.适应性原则

C.全面性原则

D.成本效益原则

E.合法性原则

【答案】BCD

4、文明施工的意义体现在（）。

A.促进企业综合管理水平的提高

B.适应现代化施工的客观要求

C.提高企业的经济效益

D.提升企业的形象

E.培养和提高施工队伍的整体素质

【答案】ABD

5、施工阶段和验收阶段的工程设计管理工作包括（）。

A.组织设计交底

B.控制和审查设计单位提交的设计变更

C.组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定

D.向设计单位提出对工艺设施的改进建议、完善生产工艺和生产条

件的意见

E.参加试运行

【答案】AB

6、我国现行的建设项目的财务管理制度是指（）。

A.国有建设单位会计制度

B.基本建设财务管理规定

C.企业建设制度

D.企业项目建设制度

E.企业会计制度

【答案】AB

7、风险评价阶段应（）。

A.确定风险事件发生的可能性

B.确定风险事件导致损失后果的严重程度

C.确定风险事件导致经济损失的具体数额

D.综合评价风险影响

E.针对具体风险进行风险管理的成本一效益分析，为下一步风险决

策提供依据

【答案】D

8、施工现场环境保护的基本内容有（）。

A.防止大气污染

B.防止水污染

C.防止噪声污染

D.固体废物处理

E.防止放射性污染

【答案】ABCD

9、建设项目管理的控制目标是指（）。

A.质量目标

B.收益目标

C.进度目标

D.投资目标

E.管理目标

【答案】ACD

10、根据国家有关法规规定必须实施工程监理的建设工程是（）。

A.国家重点建设工程

B.大型公用事业工程

C.关系个人利益和安全的基础设施项目

D.成片开发建设的住宅小区

E.全部或部分使用国有资金或国家融资的项目

【答案】ABD

11、在我国，建筑工程一切险的责任范围主要包括（）。

A.领用公用运输用执照的车辆、船舶、飞机的损失

B.因空中运行物体坠落引起的财产损失

C.自然灾害和意外事故

D.人为因素所导致的经济损失

E.原材料的缺陷或工艺不善所引起的事故

【答案】BCD

12、下列选项中属于PDCA循环内容的有（）。

A.检验

B.计划

C.实施

D.检查

E.处置

【答案】BCD

13、建设项目建造阶段的主要任务是（）。

A.按工程建设计划和工程承包合同，组织工程施工

B.实行有效的管理和控制，完成项目建设任务

C.开展融资活动，落实建设资金

D.按相关规定组织项目竣工验收，将资产交付使用

E.落实水、电、气等工程施工条件

【答案】ABD

14、建设项目安全措施的重点是（）。

A.防高空坠落

B.防放射性照射

C.防坍塌

D.防危险品污染

E.防机械伤害

【答案】AC

15、企业内部控制设计的原则主要是（）。

A.制定明确的目标、计划和预算

B.确定组织机构和职责划分

C.清晰的岗位授权规定

D.科学的合理的程序化管理

E.客观合理

【答案】ABCD

16、当承包单位提出费用索赔的理由同时满足（）时，项目监理机构

应予以受理。

A.索赔事件造成了承包单位直接经济损失

B.索赔事件造成的经济损失巨大

C.索赔事件是由于非承包单位的责任发生的

D.承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表

E.承包单位提出费用索赔申请表，附有索赔凭证材料

【答案】ACD

17、工程项目的外供条件涉及的范围较广，主要有（）。

A.动力供给

B.劳动力配置条件

C.给排放条件

D.智能办公条件

E.工程材料供给与运输条件

【答案】ACD

18、估计工作持续时间的主要方法有（）。

A.网络计划法

B.经验估算法

C.单一时间估计法

D.三时估算法

E.移动平均法

【答案】BCD

19、根据《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工

程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.专检

E.平行检验

【答案】AC

20、招标的性质可以概括为（）。

A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为

B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式

C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式

D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段

E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径

【答案】ABC

21、建设项目竣工验收一般应符合的条件是（）。

A.主要工艺设备配套设施经联动有负荷试车合格，形成生产能力，

能够生产出符合设计文件规定的合格产品

B.生产准备工作能适应投产的需要

C.在政府有关部门正式竣工验收时，已办理了工程验收申请

D.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建成，能满足生产

使用

E.建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便阅读

【答案】ABD

22、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大，一般可

分为（）等。

A.主要材料

B.地方材料

C.辅助材料

D.备品备件

E.特殊材料

【答案】ACD

23、按现行规定，在我国境内进行工程建设项目，必须招标的有（）。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

B.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

D.重要设备、材料等货物采购单项合同估算价在1000万元人民币以

下的

E.勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在50万元人民币以

下的

【答案】ABC

24、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有（）。

A.施工条件不利

B.不可抗力

C.设计变更的影响

D.建设项目参与方的组织不当

E.资金保障不能满足进度计划要求

【答案】ACD

25、项目质量管理就是首先确定项目任务目标，围绕着实现预期的

目标，进行（）活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增

强质量能力，提高质量水平。

A.计划

B.实施

C.决策

D.检查

E.处置

【答案】ABD

26、建设项目进度控制的特点是（）。

A.动态性

B.静态性

C.创造性

D.阶段性

E.复杂性

【答案】ACD

27、我国《工程网络计划技术规程》（JGJ/T121-1999）推荐的常用工

程网络计划类型包括（）。

A.多级网络计划

B.双代号网络计划

C.单代号网络计划

D.双代号时标网络计划

E.单代号搭接网络计划

【答案】BCD

28、建设单位的职业健康安全责任主要体现在（）等方面。

A.保证安全生产投入

B.明确安全生产管理体系

C.编制专项施工方案

D.严格安全生产要求

E.建立安全生产责任制度

【答案】AD

29、企业内部控制设计的原则主要是（）。

A.制定明确的目标、计划和预算

B.确定组织机构和职责划分

C.清晰的岗位授权规定

D.科学的合理的程序化管理

E.客观合理

【答案】ABCD

30、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要

内容有（）。

A.设计方案比选和设计大纲审查

B.负责外部协作条件的取证

C.办理专题设计的报送、评审和审批

D.组织设计方案成果审查

E.工程勘察主要技术成果与参数的审查

【答案】BC

大题（共10题）

一、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签

订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方

提出了一个相同的条款，即“甲方应协调现场其他施工单位为乙方创

造便利条件”。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，

A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计

划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶

的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨

位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计

方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包

单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司

的索赔，理由是〃甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使

乙方改变方案，推迟进度，增大了开支“。

【问题】

LB公司的索赔要求是否成立？

2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当？

若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。

【答案】

二、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，

建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单

位修改设计，致使工作K停工2个月；事件2：因建设单位供应的建

筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月；事件3：因不可抗力原

因致使工作F停工1个月；事件4：因施工单位原因工程发生质量事

故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划

的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?

并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路

是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事

件，工期可以顺延几个月？实际工期是多少？

【答案】

三、某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设

规模为日处理能力41.5万m现邀请合格的潜在土建工程施工单位参

加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力

和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地

基与基础工程专业承包三级或以上资质，并在近两年承担过2座以

上（含2座）10万m

【问题】

1.建设工程招标的方式有哪几种?各有何优缺点？

2.哪些工程建设项目必须通过招标进行发包?3.可以不进行招标，而

采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些？

【答案】

四、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础

工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工

作如下：（1）该工程的施工质量验收按《建筑工程施工质量验收统一

标准》及有关专业验收规范进行。（2）施工中，各检验批的质量验收

记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专

业质量检查员验收。（3）各分项工程的质量由专业监理工程师组织施

工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由

总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位

项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。（4）建筑电气分部工程

的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验

收。（5）单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单

位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理

等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程

竣工报告。

【问题】

1.以上各条做法是否妥当？如不妥，请指出不妥之处，并改正。

2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?

【答案】

五、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择

承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标

申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投

标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12S,招标人向七家

投标申请人发售了招标文件，并在同一张表格上进行了投标登记和

招标文件领取签收。招标文件规定：投标截止时间为2009年2月

27日10时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于18个月。

七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F投标人在2

月27日上午11时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件，招

标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因，评标工作不能在

投标有效期结束日30个工作日前完成，招标人以书面形式通知所有

投标人延长投标有效期30d。G投标人拒绝延长，招标人退回其投标

文件，但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价和工期承诺汇

总见表3-31,投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建

设强制性标准的规定。问题1.指出上述招标活动和招标文件中的不

妥之处，并说明理由。

2.招标人没收F和G投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本

项目采用“经评审的最低投标价法”评标是否恰当?说明理由。4,招标

人应选择哪家投标人作为中标人（要求列出计算分析过程）？签订的合

同价应为多少万元？

【答案】

六、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过

招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工

合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期

400do施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商

便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包

方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合

同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作

业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致

全面停工2do事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，

并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总

承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,

发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4:在工程即将竣工前,

当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配

式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临

时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说

明理由。

2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.

事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.

事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。

【答案】

七、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中

估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：（1）开

工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；⑵业主

自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证

金；（3）当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进

行调价，调价系数为0.9（或1.1）;（4）每月支付工程款最低金额为

15万元；（5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%

以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并

经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少？

2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预

付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程

款为多少？

【答案】

八、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过

招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工

合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期

400do施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商

便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2:总承包

方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合

同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作

业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致

全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,

并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总

承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,

发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前,

当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配

式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临

时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说

明理由。

2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.

事件3中，发