建设工程施工合同范本2024年

建设工程施工合同通用范本2024年通用合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2施工方如需延期，应提前__________天向业主提出申请，经业主批准后方可延期。三、工程质量3.1施工方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，保证工程质量。3.2工程验收标准：__________3.3工程验收程序：__________四、工程费用及支付4.1工程总价款为__________元（大写：____________________元整）。4.2业主分期支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________天内，支付工程总价的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付工程总价的__________%；（3）工程验收合格后，支付剩余的__________%。4.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付工程款。五、合同的解除和终止5.1双方协商一致，可以解除合同。5.2施工方未按约定工期完成工程，业主有权解除合同。5.3施工方违反合同条款，严重影响到工程质量和进度，业主有权解除合同。六、违约责任6.1双方应严格履行合同条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方未按约定工期完成工程，应按__________元/天的标准向业主支付违约金。6.3施工方未按约定质量标准完成工程，应承担相应的修复费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工。8.2施工过程中产生的废弃物，施工方应按约定进行处理。8.3施工方应保证施工安全，防止安全事故的发生。九、合同的生效、修改和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同生效后，双方应严格遵守合同条款。9.3合同的修改和解除应经双方协商一致，并书面确认。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.施工方案4.施工组织设计5.施工人员名单6.工程验收标准及程序7.工程进度计划8.安全生产管理制度9.环保措施方案10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程：认定标准为实际完成时间与合同约定完成时间不符。2.施工方未按约定质量标准完成工程：认定标准为工程验收不合格。3.双方未按约定支付工程款：认定标准为未按时支付工程款。4.施工过程中发生安全事故：认定标准为造成人员伤亡或财产损失。5.违反国家相关法律法规：认定标准为违反相关法律法规的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行建设工程施工的单位或个人。2.乙方：指承担建设工程施工任务的单位。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。4.工程质量：指工程符合国家及行业标准、规范的程度。5.工程款：指业主按照合同约定支付给施工方的工程总价款。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方负责整改，重新验收，必要时赔偿损失。3.工程款支付纠纷：解决办法：双方核对工程量，按实际完成工程量支付工程款。4.安全事故发生：解决办法：施工方立即报告业主，采取措施防止事故扩大，按程序处理事故。5.法律法规违反：解决办法：立即停止违法行为，依法承担相应责任。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程施工2