工程中标后合同(2024版)

工程中标后合同(2024版)合同编号：__________一、工程概述1.1本项目位于__________（项目地址），工程内容包括__________（简要列举工程内容），工程规模为__________，工程结构类型为__________。1.2工程中标单位为__________（中标单位全称），中标通知书编号为__________，中标日期为__________。1.3工程发包人为__________（发包人全称），法定代表人为__________，注册地址为__________，联系电话为__________。1.4工程承包人为__________（承包人全称），法定代表人为__________，注册地址为__________，联系电话为__________。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，发包人向承包人支付合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价款的__________%作为尾款。2.3承包人应按照合同约定的工程进度完成工程，如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应按合同总价款的__________%向发包人支付违约金。三、工程质量3.1承包人应按照合同约定的质量标准完成工程，工程质量应符合国家及行业相关规范和标准。3.2工程验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。整改费用由承包人承担。3.3工程验收合格后，承包人应按照合同约定对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期内的维修费用由承包人承担。四、合同履行4.1承包人应按照合同约定的工期完成工程，如因承包人原因导致工期延误，承包人应按合同总价款的__________%向发包人支付违约金。4.2承包人应按照合同约定的工程质量、安全、环保等要求进行施工，确保工程顺利进行。4.3发包人应按照合同约定履行付款义务，保障承包人的合法权益。4.4合同履行过程中，如发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包人违反合同约定，导致工程质量、安全、环保等方面出现问题，应承担相应的法律责任。5.3发包人未按照合同约定支付价款，导致承包人损失的，应承担赔偿责任。六、合同的变更、解除和终止6.1合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。6.2合同履行过程中，如一方要求解除合同，应提前__________天通知对方，并按照合同约定承担相应的违约责任。6.3合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的义务后，本合同自动终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方同意，仲裁事项为合同争议的终局解决方式，仲裁裁决生效后，双方均应履行裁决确定的义务。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人（盖章）：__________承包人（盖章）：__________法定代表（或授权代表）：__________法定代表（或授权代表）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.中标通知书2.工程设计图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.工程验收标准6.保修条款7.工程变更协议8.补充协议二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的质量标准。3.支付违约：未按照合同约定的付款时间、金额或方式支付价款。4.施工安全违规：违反合同约定的施工安全要求，导致安全事故。5.环境保护违规：违反合同约定的环境保护要求，导致环境污染或其他问题。6.合同条款违反：违反合同约定的其他条款，导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.发包人：指合同中约定的工程项目的业主或投资人。2.承包人：指合同中约定的承担工程建设的单位或个人。3.中标单位：指在招标过程中被选定的承包人。4.工程验收：指工程项目完成后，由发包人或其委托的第三方进行的质量、功能等方面的检查。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保修期：指承包人对工程项目承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，确保工程按进度进行。如发生延误，及时与发包人沟通，制定整改措施。2.工程质量问题：加强质量管理和监督，确保工程质量符合要求。如出现质量问题，及时整改，并承担相应责任。3.支付问题：明确支付方式和时间，确保发包人按时支付价款。如发生支付问题，及时与发包人沟通，协商解决。4.施工安全问题：严格遵守施工安全规定，加强施工现场的安全管理。如发生安全事故，及时报告并采取措施处理。5.环境保护问题：遵守环境保护法规，采取有效措施防止环境污染。如发生环境污染问题，及时整改，并承担相应责任。6.合同条款违反：严格按照合同约定履行义务，如发生条款违反问题，及时与对方沟通，协商解决。五、所有应