轻钢工程施工合同(2024版)

轻钢工程施工合同(2024版)合同编号：__________轻钢工程施工合同（2024版）第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于轻钢结构的制作、安装、调试及验收等。第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2价款支付：（1）合同签订后五个工作日内，业主支付预算总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付预算总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付预算总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，一次性支付给施工方。第三条工程质量3.1工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准及设计要求。3.2质量保证：施工方对所施工的工程质量负责，质保期为工程验收合格之日起一年。第四条工程进度4.1工程计划工期：自合同签订之日起至工程验收合格止，共计__________日。4.2施工方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第五条施工方义务5.1按照约定的工程内容、工程质量标准、工期要求完成工程施工。5.2负责工程现场的安全管理，确保工程顺利进行。5.3负责办理工程所需的各种手续和证件。5.4工程验收合格后，负责对工程进行维护和保养。第六条业主义务6.1提供施工场地，确保施工顺利进行。6.2按照约定支付合同价款。6.3协助施工方办理工程所需的各种手续和证件。6.4工程验收合格后，按照约定支付质保金。第七条违约责任7.1施工方未按照约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的5%。7.2业主未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金为应付款项的5%。7.3双方如有其他违约行为，应按照法律法规及合同约定承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.施工方案

4.相关法律法规

5.工程验收标准

6.质保金支付证明

7.工程进度计划二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定完成工程，视为违约。

2.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。

3.双方未按照约定履行其他义务，视为违约。

4.违约行为的认定：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及合同约定。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的施工方。

3.合同价款：指双方约定的工程施工费用。

4.质保金：指作为工程质量保证的款项。

5.质保期：指工程验收合格之日起一年。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，根据实际情况顺延工期。2.工程质量问题：

解决办法：施工方应及时修复，必要时重新施工，并承担相应费用。3.支付纠纷：

解决办法：双方按照合同约定的支付条款进行支付，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.工程变更：

解决办法：双方协商一致后，签订变更协议，调整相关条款。五、所