2024版建设工程施工合同hnjs

2024版建设工程施工合同(hnjs合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程投资估算：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同范围和内容2.1承包商承担本合同工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、培训、验收、保修等全部工作，并按照合同约定时间完成工程交付。2.2业主负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地，支付合同价款，协调各方关系，确保工程顺利进行。第三条合同价格3.1本合同工程的总价款为：__________（大写：__________元整）。3.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，工程验收合格后支付。第四条工程进度和交付4.1承包商应按照合同约定的工期完成工程，工程进度如下：（1）设计阶段：自合同签订之日起，____个月内完成设计文件及施工图；（2）施工阶段：自设计文件及施工图审批通过之日起，____个月内完成施工；（3）验收阶段：自工程完工之日起，____个月内完成验收。4.2承包商应保证工程质量，按照合同约定的时间、地点、质量标准交付工程。第五条质量保证5.1承包商应对工程质量全面负责，确保工程符合设计文件及国家相关法律法规的要求。5.2承包商应承担工程质量保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内发生的质量问题，承包商应及时予以修复，并承担修复费用。第六条安全生产6.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的要求，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。6.2承包商应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任，并承担相应赔偿责任。第七条合同的变更和解除7.1合同的变更和解除应双方协商一致，并签订书面协议。7.2由于不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照相关法律法规的规定处理合同解除后的善后事宜。第八条违约责任8.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计文件及施工图

2.工程验收报告

3.安全生产管理制度

4.质量保修书

5.补充协议

6.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的时间完成工程，违约行为认定：按照违约金计算方式支付违约金。

2.工程质量不符合约定：工程质量未达到设计文件及国家相关法律法规的要求，违约行为认定：承包商负责修复并承担修复费用。

3.安全生产事故：由于承包商原因导致的安全生产事故，违约行为认定：承包商承担赔偿责任。

4.未按约定支付合同价款：业主未按约定时间支付合同价款，违约行为认定：按照违约金计算方式支付违约金。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地，支付合同价款等。

2.乙方：指合同中的承包商方，负责承担工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、培训、验收、保修等工作。

3.工期：指合同约定的工程完成时间，包括设计、施工、验收等阶段。

4.质量保证金：指合同约定的保留部分合同价款作为质量保证，工程验收合格后支付。

5.违约金：指违约行为导致的赔偿金额，按照违约金额×1%×违约天数计算。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。

2.工程质量问题：解决办法：承包商及时修复，并承担修复费用。

3.安全生产事故：解决办法：承包商立即报告，采取措施防止事故扩大，业主协助处理事故。

4.合同价款支付问题：解决办法：双方协商解决，必要时签订补充协议。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，包括住宅、商业、