玻璃制品涂料施工合同

玻璃制品涂料施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为乙方提供玻璃制品涂料施工服务，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程内容：乙方提供玻璃制品，甲方负责对玻璃制品进行涂料施工。具体施工范围、施工内容、施工工艺等详见附件。第二条合同价格2.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的施工总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格调整：合同履行过程中，如遇原材料价格、人工费用等发生变动，双方可另行协商确定价格调整事项。第三条合同履行3.1甲方义务：（1）按照约定的施工范围和施工内容，完成涂料施工任务；（2）按照约定的工期完成施工，如有延期，应按约定向乙方支付违约金；（3）按照约定的质量标准完成施工，保证施工质量符合国家相关法律法规及行业标准；（4）施工过程中，遵守安全生产规定，确保施工安全；（5）提供相关施工资料，包括施工图纸、施工方案等。3.2乙方义务：（1）按照约定的时间提供施工材料，确保材料质量符合国家相关法律法规及行业标准；（2）协助甲方施工，提供必要的施工场地和施工条件；（3）按照约定支付合同价款，如有延期支付，应按约定向甲方支付违约金；（4）对甲方施工过程中出现的问题提供技术支持和指导。第四条工期4.1双方约定本合同的施工期限为：（施工期限，如：30天）。4.2甲方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向乙方书面申请延期，延期时间不得超过：（延期时间，如：15天）。第五条质量保证5.1甲方施工质量应符合国家相关法律法规及行业标准。5.2甲方对施工质量承担责任，如施工质量出现问题，甲方应负责及时修复，并承担修复费用。5.3乙方对提供的施工材料质量承担责任，如材料质量出现问题，乙方应负责及时更换，并承担更换费用。第六条合同价款的支付6.1双方约定合同价款分三次支付：（1）合同签订后五个工作日内，乙方支付合同总价款的30%；（2）施工进度达到50%时，乙方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，乙方支付合同总价款的40%。6.2乙方支付合同价款时，应出具合法的支付凭证。第七条违约责任7.1甲方未按约定完成施工的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。7.2乙方未按约定支付合同价款的，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的5%。7.3甲乙双方如因违反合同导致工程质量、工期等问题，应承担相应的法律责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.玻璃制品涂料施工设计方案2.施工图纸3.施工材料质量证明文件4.施工工艺标准说明5.安全生产措施及应急预案6.工程验收标准和方法7.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定完成施工，或施工质量不符合约定标准的，构成违约。2.乙方未按约定时间支付合同价款，构成违约。3.甲方未按约定提供施工资料或施工条件，构成违约。4.乙方未按约定提供施工材料，或材料质量不符合约定标准的，构成违约。5.双方未按约定解决争议，或协商不成，构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指提供玻璃制品涂料施工服务的一方。2.乙方：指接受玻璃制品涂料施工服务并支付价款的一方。3.合同总价：指双方约定的完成玻璃制品涂料施工服务的总费用。4.违约金：指一方违约时，应向对方支付的违约赔偿金。5.工期：指双方约定的完成玻璃制品涂料施工服务的时间。6.质量保证：指甲方对施工质量承担的责任和保证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：立即停工，与乙方沟通，确定解决方案，及时修复并检查合格。2.工期延误：与乙方沟通，协商延期事宜，必要时签订延期协议。3.材料质量不符合标准：立即停止使用，与乙方沟通，要求更换合格材料。4.支付价款争议：双方协商解决，必要时可请第三方调解或提起诉讼。5.合同履行过程中发生争议：协商解决，协商不成时，按照合同约定选择争议解决方式。五、所有应用场景：1.玻璃制品生产商或业主委托施工方进行涂料施工