2024建设工程项目施工总承包合同

编号：__________2024建设工程项目施工总承包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程项目施工总承包合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3合同双方的代表1.4术语定义第二章：合同范围与工程描述2.1工程范围2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付条款第四章：工程进度与交付4.1施工期限4.2工程分阶段交付4.3进度计划4.4延期条款第五章：工程质量与标准5.1质量标准5.2质量控制5.3检验和验收5.4质量争议的处理第六章：施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的标准第七章：施工过程中的变更7.1变更的条件7.2变更程序7.3变更费用第八章：施工安全与环境保护8.1安全管理8.2环境保护8.3安全事故的处理第九章：违约责任9.1承包人的违约9.2发包人的违约9.3违约责任的赔偿第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁10.3法院诉讼第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更11.3合同的终止第十二章：合同的附则12.1合同的附件12.2合同的补充协议12.3合同的翻译第十三章：其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3关联交易的限制第十四章：附件14.1工程图纸14.2技术规格书14.3合同价款明细表14.4施工计划合同编号2024GC001第一章：合同主体及定义1.3合同双方的代表：甲方代表为__________，乙方代表为__________。1.4术语定义：（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。（2）合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括工程款、变更价款和其他相关费用。第二章：合同范围与工程描述2.1工程范围：本工程包括__________（具体工程内容），乙方应按照本合同约定的标准和质量完成施工。2.2工程地点：位于__________（详细地址），乙方应按时到达施工现场进行施工。2.3工程规模：本工程规模为__________（规模描述），包括但不限于建筑物面积、高度等。2.4工程目标：乙方应按照本合同约定的时间、质量和标准完成本工程，并交付甲方使用。第三章：合同价格3.1合同总价：本工程合同总价款为人民币__________元（大写：__________________________元整），币种为人民币。3.2价格调整：合同价款如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。3.3支付条款：甲方应按照乙方提交的进度报告和实际完成工程量，支付相应的合同价款。具体支付方式和时间由双方在本合同中约定。第四章：工程进度与交付4.1施工期限：本工程自开工之日起，应在__________（竣工日期）前竣工交付甲方使用。4.2工程分阶段交付：双方同意按照工程进度分阶段交付工程，具体交付时间和标准由双方在本合同中约定。4.3进度计划：乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，并按照计划进行施工。4.4延期条款：如乙方因特殊情况无法按照约定的施工期限完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。甲方同意延期后，乙方应承担相应的违约责任。第五章：工程质量与标准5.1质量标准：乙方应按照本合同约定的质量标准完成本工程，包括但不限于设计文件、技术规范和标准等。5.2质量控制：乙方应建立健全质量控制体系，确保工程质量符合约定标准。5.3检验和验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收程序和要求参加。如工程不符合约定标准，乙方应负责修复或重新施工。5.4质量争议的处理：双方在工程质量上发生争议时，应协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。第六章：施工材料与设备6.1材料供应：乙方应按照本合同约定的材料供应要求，向甲方提供合格的材料。6.2设备供应：乙方应按照本合同约定的设备供应要求，向甲方提供合格的设备。6.3材料和设备的标准：乙方提供的材料和设备应符合国家相关标准和规定，以及本合同约定的要求。第八章：施工安全与环境保护8.1安全管理：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和本合同的约定，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。8.2环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律、法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.3安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律、法规和本合同的约定处理。第九章：违约责任9.1承包人的违约：乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.2发包人的违约：甲方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.3违约责任的赔偿：违约方应承担因违约产生的直接损失赔偿责任，并支付相关费用。第十章：争议解决10.1争议的解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁：双方同意将本合同项下的争议提交__________（仲裁机构名称）进行仲裁。10.3法院诉讼：如双方约定仲裁无效或仲裁裁决未执行，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更：合同履行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并签订补充协议。11.3合同的终止：本合同在工程竣工验收合格，乙方完成工程交付后终止。第十二章：合同的附则12.1合同的附件：本合同附件包括工程图纸、技术规格书、合同价款明细表、施工计划等，均为本合同不可分割的部分。12.2合同的补充协议：双方可以在本合同有效期内，就本合同未涉及的事宜签订补充协议。12.3合同的翻译：本合同及附件均为中文文本，如有翻译文本，以中文文本为准。第十三章：其他约定13.1知识产权保护：乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权，由乙方承担全部责任。13.2保密条款：双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.3关联交易的限制：双方同意在合同履行过程中，如发生关联交易，应确保交易公平、公正，并遵守相关法律、法规。第十四章：附件14.1工程图纸：见附件一。14.2技术规格书：见附件二。14.3合同价款明细表：见附件三。14.4施工计划：见附件四。合同编号：2024GC001甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方在本合同履行过程中，有权根据工程实际情况变更工程内容、规模、设计等，乙方应按照甲方的变更要求进行施工。如因变更导致合同价款增减，甲方有权要求乙方按实际情况进行价款调整。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方的施工质量、进度和安全符合本合同的约定。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供相关资料和信息。1.3甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违反本合同的约定，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对施工过程中的质量问题负责，如工程质量不符合约定标准，乙方应无条件进行修复或重新施工，并承担由此产生的费用。2.2乙方进度保证：乙方应确保按照本合同约定的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，并承担甲方因此造成的损失。2.3乙方保密义务：乙方应对本合同及工程相关的保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应按照本合同的约定，公正、公平地履行调解、协调职责，维护双方的合法权益。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由双方协商确定，并按照实际发生的费用进行支付。3.3第三方中介决策效力：第三方中介作出的调解、协调决策，双方应予以尊重并执行。如任何一方对第三方中介的决策有异议，可按照本合同约定的争议解决方式处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规格书3.合同价款明细表4.施工计划5.安全生产措施方案6.环境保护措施方案7.工程进度计划8.质量保修书9.材料和设备供应合同10.劳务分包合同11.施工设备租赁合同12.保险合同13.担保协议14.变更协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工场地和条件非法干预乙方施工过程未履行合同约定的监督职责2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供材料和设备未履行合同约定的安全防护措施3.违约行为的认定：违约行为应以合同条款为依据违约行为的认定应结合实际情况违约行为的具体认定应由双方协商或依法确定三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：当事人一方不履行合同债务时，应向对方支付的金钱。4.解除合同：合同当事人依法终止合同关系的行为。5.仲裁：由双方约定将合同争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：合同争议通过法院提起的民事诉讼程序解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，必要时更换不合格材料或重新施工。3.合同价款争议：原因：工程量增减、材料价格变动等。