![垫资施工合同中的合同解除时效_第1页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/31/3C/wKhkGWaPlJyAXOAeAAIOJIHX9CI393.jpg)
![垫资施工合同中的合同解除时效_第2页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/31/3C/wKhkGWaPlJyAXOAeAAIOJIHX9CI3932.jpg)
![垫资施工合同中的合同解除时效_第3页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/31/3C/wKhkGWaPlJyAXOAeAAIOJIHX9CI3933.jpg)
![垫资施工合同中的合同解除时效_第4页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/31/3C/wKhkGWaPlJyAXOAeAAIOJIHX9CI3934.jpg)
![垫资施工合同中的合同解除时效_第5页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/31/3C/wKhkGWaPlJyAXOAeAAIOJIHX9CI3935.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
垫资施工合同中的合同解除时效合同编号:__________合同解除时效条款第一条合同解除条件1.1在合同履行过程中,如遇不可抗力因素(如战争、动乱、自然灾害等)导致合同无法继续履行,双方均有权提出解除合同。1.2甲方如发现乙方有下列情形之一,有权提出解除合同:(1)严重违反合同约定,影响项目正常进行;(2)乙方丧失履约能力,无法继续履行合同;(3)乙方未经甲方同意,将合同项下的权利义务转让给第三方;(4)乙方逾期交付工程超过合同约定的期限;1.3乙方如发现甲方有下列情形之一,有权提出解除合同:(1)严重违反合同约定,影响项目正常进行;(2)甲方丧失履约能力,无法继续履行合同;(3)甲方未经乙方同意,将合同项下的权利义务转让给第三方;(4)甲方逾期支付款项超过合同约定的期限。第二条合同解除程序2.1双方任何一方拟解除合同,应提前__________天向对方发出书面解除通知。2.2收到解除通知的一方应在接到通知后__________天内予以确认,并按照双方约定办理合同解除手续。2.3合同解除后,乙方应按照甲方要求,妥善处理项目遗留问题,确保项目恢复正常运行。2.4合同解除后的责任处理,按照双方签订的《__________》协议执行。第三条合同解除后的权益处理3.1合同解除后,甲方应支付给乙方的已完工程款项,按照双方约定的支付方式和期限支付。3.2合同解除后,乙方应按照甲方要求,退还已收取的甲方款项,包括但不限于预付款、进度款等。3.3合同解除后,双方应对保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。3.4合同解除后,双方应互相配合,妥善处理与项目相关的政府手续和产权变更手续。第四条争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.2双方在争议解决过程中,应保持项目正常运行,避免损失扩大。第五条其他约定5.1本合同解除时效条款自双方签字(或盖章)之日起生效。5.2本合同解除时效条款一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.项目实施方案2.工程设计图纸3.施工计划4.工程量清单5.材料设备供应清单6.工程质量标准7.安全生产措施8.合同履行过程中产生的所有往来函件和会议纪要二、违约行为及认定:1.甲方违约行为:未按约定时间支付工程款项未按约定提供施工场地和施工条件未按约定提供施工所需材料和设备未按约定履行合同其他义务2.乙方违约行为:未按约定时间交付工程工程质量不符合约定标准未按约定提供施工人员和服务未按约定履行合同其他义务三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如战争、动乱、自然灾害等。2.违约行为:指合同一方或双方未按合同约定履行义务的行为。3.解除合同:指合同一方或双方根据合同约定或法律规定,终止合同效力的行为。4.合同解除时效:指合同解除后,双方按照约定处理合同解除后的事宜的时间限制。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付工程款项:乙方应及时向甲方发送催款函,提醒甲方履行付款义务。乙方可与甲方协商延期支付,并签订补充协议。乙方如多次催款无果,可依法向法院提起诉讼。2.乙方逾期交付工程:甲方应及时向乙方发送催交函,要求乙方按约定时间交付工程。甲方可与乙方协商延期交付,并签订补充协议。甲方如多次催交无果,可依法向法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定:甲方应要求乙方按照约定标准进行整改。甲方可聘请第三方专业机构进行质量评估,并要求乙方承担整改费用。甲方如多次整改无效,可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 保健部业务学习测试卷
- 人教版九年级数学下册《锐角三角函数(第2课时)》示范教学课件
- 本溪市明山区养老中心建筑方案设计
- 商业摄影《花儿与少年》创作说明
- 空间相互作用模型及应用
- 第二章直言命题推理
- 农村初中学生厌学原因及对策研究结题报告
- 图形创意题目集
- 班队活动课教案-友谊
- Robotaxi行业市场前景及投资研究报告:Robotaxi商业化提速智能化行业加速向上
- 高二 新学期第一次 开学班会
- 统编教材部编人教版四年级上册语文第1单元教学课件
- DBJ41-139-2014 河南省基坑工程技术规范-(高清版)
- 变更户主情况登记表(填写样式)
- 译林六英上册作文范文
- 子宫肌瘤病人术后护理课件
- 各专业互提设计资料内容深度标准
- 学习障碍精品课件
- 幼儿园讲座地铁小知识介绍
- 2023全国生物奥林匹克竞赛试题及答案
- 小学综合实践三年级上册第1单元《主题活动二:走进传统游戏》教案
评论
0/150
提交评论