建筑承包合同模板幼儿园

建筑承包合同模板幼儿园合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方幼儿园建筑工程项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：幼儿园建筑工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价应包含完成本工程所需的一切费用，包括人工、材料、设备、运输、临时设施、保险、税金、利润等。三、合同工期3.1工程计划开工日期：____年____月____日。3.2工程计划竣工日期：____年____月____日。3.3乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此产生的一切责任。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准：按照国家及地方相关法律法规、规范标准执行。工程验收合格后，甲方应支付合同约定的尾款。五、付款方式及进度5.1合同签订后，甲方应支付乙方工程总价款的30%作为预付款。5.2工程进度达到25%时，甲方应支付乙方工程总价款的30%。5.3工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程总价款的20%。5.4工程进度达到75%时，甲方应支付乙方工程总价款的10%。5.5工程验收合格并办理完毕移交手续后，甲方应支付乙方剩余的10%工程款。六、违约责任6.1乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。6.2甲方未按合同约定的付款时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的0.5%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工等，乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续后失效。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术说明书2.工程量清单3.材料和设备的技术规格和标准4.工程验收标准和程序5.付款凭证和工程进度报告6.变更订单和补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的工期完成工程，属于违约行为。2.甲方未按合同约定的付款时间支付工程款，属于违约行为。3.乙方未按合同约定的质量标准完成工程，属于违约行为。4.甲方未按合同约定的工程内容进行变更或补充，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑承包合同：指甲方委托乙方进行建筑工程项目施工的合同。2.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。3.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。4.工程验收：指对完成的工程进行检查、试验和评定，以确定其是否符合合同规定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误：双方应积极沟通，协调解决，必要时可签订延期协议。2.遇到工程质量问题：立即停工，由乙方负责修复并承担修复费用。3.遇到付款争议：双方应根据合同约定和付款凭证进行核实，协商解决。4.遇到合同变更或补充：双方可签订变更订单或补充协议，明确变更内容和要求。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行建筑工程项目施工的情况。2.适用于乙方具备相应的施工