瓷砖施工合同样本

瓷砖施工合同样本合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的施工图纸、工程量清单及相关技术要求等文件编制的。2.3合同价款包含：瓷砖采购、施工、人工、机械、辅料、税费等一切与工程相关的费用。第三条合同的履行3.1乙方应按照约定的施工范围、施工标准、施工工艺、工程量清单及相关技术要求进行施工。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，工程进度应符合甲方要求。3.3乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。3.4乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。3.5甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。3.6甲方应提供施工所需的相关资料、设备、场地等。第四条质量保证4.1乙方应对所施工的工程质量负责，工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期。4.2在质保期内，如出现质量问题，乙方应及时进行修复，费用由乙方承担。第五条付款方式（1）进度付款：按工程进度的实际完成情况，分期支付合同价款的相应比例。（2）固定付款：工程验收合格后，一次性支付合同价款。5.2甲方支付合同价款时，应出具相应的付款凭证。5.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付合同价款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的施工范围、施工标准、施工工艺、工程量清单及相关技术要求进行施工，甲方有权要求乙方改正，并承担相应的违约责任。6.2乙方未按照约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的千分之五。6.3甲方未按照约定的付款方式及时支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的千分之五。6.4由于甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应的违约责任。6.5由于不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.施工方案4.技术要求5.瓷砖产品合格证书6.施工队伍资质证书7.安全生产许可证8.付款凭证9.验收报告10.质保服务承诺二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工范围、施工标准、施工工艺、工程量清单及相关技术要求进行施工，甲方有权要求乙方改正，并承担相应的违约责任。2.乙方未按照约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的千分之五。3.甲方未按照约定的付款方式及时支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的千分之五。4.由于甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应的违约责任。5.由于不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指瓷砖施工项目的业主。2.乙方：指具有资质的瓷砖施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总价。4.进度付款：指按工程进度的实际完成情况，分期支付合同价款的相应比例。5.固定付款：指工程验收合格后，一次性支付合同价款。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应支付给另一方的违约金。8.质保期：指乙方对所施工工程质量负责的时间期限。9.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需乙方加快进度，可按实际增加的支出给予奖励。2.施工质量问题：解决办法：乙方应及时整改，重新施工，费用由乙方承担。3.付款纠纷：解决办法：按照约定的付款方式和时间支付合同价款，如有争议，双方协商解决。4.不可抗力事件：解决办法：根据实际情况，双方协商调整合同履行期限或解除合同。五、所有应