厂房建筑施工合同判决申请培训

厂房建筑施工合同判决申请培训合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要进行厂房建筑施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行厂房建筑施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。1.6工程工期：自开工之日起至合同约定竣工日期止。二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2支付方式：2.2.1甲方支付乙方的工程进度款，按照实际完成工程量的80%进行支付。2.2.2甲方支付乙方的尾款，待工程验收合格后支付。2.2.3甲方支付乙方的人员培训费用，按照实际发生费用进行支付。三、工程质量及保修3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量。3.2工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。四、合同的履行4.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等。4.2乙方应按照合同约定进行施工，保证工程进度和工程质量。4.3甲方应按照合同约定支付乙方的工程进度款和尾款。4.4甲方应按照合同约定支付乙方的人员培训费用。五、违约责任5.1甲方未按照合同约定支付工程进度款和尾款的，应支付违约金，违约金为应付款项的____%。5.2乙方未按照合同约定完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价的____%。5.3一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。六、争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：_______________签订日期：_______________附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规及行业标准4.人员培训计划5.付款凭证6.其他与本合同有关的文件。一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规及行业标准4.人员培训计划5.付款凭证6.其他与本合同有关的文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程进度款和尾款的，应支付违约金，违约金为应付款项的____%。2.乙方未按照合同约定完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价的____%。3.一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担委托施工的一方。2.乙方：指合同中承担施工的一方。3.工程进度款：指按照工程实际进度，甲方支付给乙方的款项。4.尾款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的款项。5.工程质量保修：指乙方对验收合格的工程承担一定期限的质量保证责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定进行整改，直至满足质量要求。3.支付款项争议：双方应根据合同约定和实际完成工程量进行结算。4.人员培训争议：双方应根据合同约定和实际发生费用进行支付。五、所有应用场景：1.甲方为建设项目需要进行厂房建筑施工