公路隔离栅施工合同

公路隔离栅施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为公路项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》等法律法规，经双方协商一致，就乙方承建甲方公路隔离栅施工项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________公路隔离栅施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于隔离栅的安装、调试、验收等。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交履约保证金，金额为合同价的10%，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。三、合同工期3.1合同工期自甲方书面通知乙方开工之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延误，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。四、乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工过程中的安全、质量。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。4.3乙方应按照合同约定，承担工程保修责任。五、甲方义务5.1甲方应按照约定向乙方支付合同价款。5.2甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等，并保证施工过程中的安全、顺利。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，应按照延误部分工程造价的1%向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期支付部分金额的1%向乙方支付违约金。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.施工方案和施工组织设计3.工程设计图纸和技术规范4.履约保证金收据5.工程验收报告6.保修书7.安全生产责任书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，或提供施工所需的场地、资料、设备等不符合约定的，视为违约。3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法按照约定工期完成的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指公路项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.合同价：指双方约定的工程总价。4.履约保证金：指乙方为保证履行合同义务而向甲方支付的保证金。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，确认符合约定要求的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工进度延误：乙方应与甲方协商，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.甲方支付合同价款延误：甲方应及时支付合同价款，如发生延误，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。3.工程质量问题：乙方应按照约定的质量标准进行施工，如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。4.施工安全事故：乙方应加强施工现场安全管理，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于甲方为公路项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位的情况。2.适用于公路隔离栅施工项目，包括但不限于隔离栅的安装、调试、验收等。3