全新装修分包协议合同下载(2024版)

编号：__________全新装修分包协议合同下载(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

全新装修分包协议合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章：分包工程概述2.1分包工程的范围与内容2.2分包工程的目标与要求2.3分包工程的施工地点与期限2.4分包工程的付款方式与进度第三章：分包商的义务与责任3.1分包商的资质与能力要求3.2分包商的责任与义务3.3分包商的管理与协调3.4分包商的安全与环保要求第四章：主包商的权利与义务4.1主包商的监督与检查权4.2主包商的质量与进度要求4.3主包商的安全与环保要求4.4主包商的付款与结算权第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定与调整5.2支付的条件与期限5.3支付的方式与金额5.4支付的凭证与记录第六章：工程质量与验收6.1工程质量的标准与要求6.2工程验收的程序与方法6.3工程验收的结果与处理6.4工程质量的保修与维护第七章：工期与进度7.1工期的规定与要求7.2进度的监督与控制7.3工期延误的处理7.4工期提前的奖励与补偿第八章：安全与环保8.1安全标准与要求8.2环保标准与要求8.3安全事故的处理8.4环保问题的责任与赔偿第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿的条件与计算9.3违约责任的免除9.4违约赔偿的争议解决第十章：争议解决与调解10.1争议的解决方式10.2调解的程序与效力10.3仲裁与诉讼的选择10.4仲裁或诉讼的地点与法院第十一章：合同的转让与分包11.1合同的转让条件与程序11.2分包的允许与限制11.3分包商的资质与责任11.4分包合同的签订与备案第十二章：保密与知识产权12.1保密信息的内容与范围12.2保密信息的保护与期限12.3知识产权的保护与使用12.4侵权行为的责任与赔偿第十三章：附则13.1合同的修改与补充13.2合同的解除与终止13.3合同的废止与失效13.4合同的保管与复印件第十四章：附件14.1合同附件的清单与说明14.2附件的有效性与法律效力14.3附件的更换与更新14.4附件的保管与使用合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指由甲方（主包商）与乙方（分包商）就全新装修分包工程所达成的协议。1.1.2本合同中的术语和定义，如“甲方”、“乙方”、“分包工程”等，除非文中另有明确规定，否则均按本章所述解释。1.2适用法律1.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至分包工程验收合格且乙方履行完合同约定的所有义务之日终止。第二章：分包工程概述2.1分包工程的范围与内容2.1.1乙方负责分包的工程范围包括但不限于：墙面装修、地面铺设、天花板装修、水电安装等。2.1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。2.2分包工程的目标与要求2.2.1乙方应保证分包工程的质量和安全符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。2.2.2乙方应按照约定的工期完成分包工程。2.3分包工程的施工地点与期限2.3.1分包工程的施工地点位于甲方指定的地点。2.3.2分包工程的开工日期为合同生效之日起，工期为____个月。2.4分包工程的付款方式与进度2.4.1乙方的工程款项根据工程进度和质量分阶段支付。2.4.2付款的具体方式和进度在附件中详细约定。第三章：分包商的义务与责任3.1分包商的资质与能力要求3.1.1乙方应具备相应的资质，并有能力完成分包工程。3.1.2乙方应向甲方提供其资质证明文件。3.2分包商的责任与义务3.2.1乙方应按合同约定的时间和质量要求完成分包工程。3.2.2乙方应对分包工程的质量、安全、环保等承担全部责任。3.3分包商的管理与协调3.3.1乙方应负责分包工程施工现场的管理和协调。3.3.2乙方应确保施工场地符合安全生产和环保要求。3.4分包商的安全与环保要求3.4.1乙方应遵守国家和地方关于安全生产和环保的法律法规。3.4.2乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。第四章：主包商的权利与义务4.1主包商的监督与检查权4.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查。4.1.2甲方发现乙方施工不符合约定的，有权要求乙方立即整改。4.2主包商的质量与进度要求4.2.1甲方要求分包工程的质量必须符合约定的标准。4.2.2甲方要求乙方按照约定的工期完成分包工程。4.3主包商的安全与环保要求4.3.1甲方要求乙方在施工过程中严格遵守安全生产和环保要求。4.3.2甲方应对乙方的施工安全与环保进行指导和监督。4.4主包商的付款与结算权4.4.1甲方应按照约定的付款方式和进度向乙方支付工程款项。4.4.2工程验收合格后，甲方应按照约定向乙方支付尾款。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定与调整5.1.1合同价格根据附件中约定的计价方式和价格条款确定。5.1.2合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订书面补充协议。5.2支付的条件与期限5.2.1乙方的工程款项支付条件为按照约定的工程进度和质量要求完成分包工程。5.2.2乙方的工程款项支付期限为甲方收到乙方提交的工程进度报告和质量检验报告之日起____个工作日内。5.3支付的方式与金额5.3.1乙方的工程款项支付方式为银行转账。5.3.2乙方的工程款项支付金额为附件中约定的金额。5.4支付的凭证与记录5第八章：安全与环保8.1安全标准与要求8.1.1乙方应遵守国家和地方关于施工安全的相关法律法规，严格执行甲方提供的施工安全规范。8.1.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。8.2环保标准与要求8.2.1乙方应遵守国家和地方关于环境保护的相关法律法规，严格执行甲方提供的环保规范。8.2.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。8.3安全事故的处理8.3.1乙方发生安全事故的，应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施。8.3.2乙方应对安全事故的责任人和受害者进行妥善处理。8.4环保问题的责任与赔偿8.4.1乙方造成环境污染或其他环保问题的，应承担相应的法律责任和赔偿责任。8.4.2乙方应按照甲方要求进行环境治理，直至达到环保要求。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.1.1乙方未按照约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任。9.1.2甲方未按照约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。9.2赔偿的条件与计算9.2.1违约赔偿的条件和计算方法按照附件中约定的条款执行。9.2.2违约赔偿的计算应以实际损失为依据。9.3违约责任的免除9.3.1因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。9.3.2双方约定的其他免除违约责任的情形。9.4违约赔偿的争议解决9.4.1违约赔偿的争议应通过友好协商解决。9.4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：争议解决与调解10.1争议的解决方式10.1.1双方发生争议的，应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解的程序与效力10.2.1调解程序应在双方同意的情况下启动。10.2.2调解书经双方签字盖章后具有法律效力。10.3仲裁与诉讼的选择10.3.1双方同意，如通过仲裁解决争议，仲裁委员会应位于合同签订地。10.3.2双方同意，如通过诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。10.4仲裁或诉讼的地点与法院10.4.1仲裁或诉讼的地点为合同签订地。10.4.2人民法院为合同签订地人民法院。第十一章：合同的转让与分包11.1合同的转让条件与程序11.1.1未经甲方同意，乙方不得转让本合同。11.1.2乙方转让合同的，应向甲方提交转让申请，并经甲方同意。11.2分包的允许与限制11.2.1乙方不得将分包工程全部或部分转包给第三方。11.2.2乙方分包给第三方的，应保证第三方的资质和能力符合甲方的要求。11.3分包商的资质与责任11.3.1分包商应具备相应的资质，并有能力完成分包工程。11.3.2分包商应向甲方和乙方提交其资质证明文件。11.4分包合同的签订与备案11.4.1分包合同的签订应符合本合同的原则和约定。11.4.2分包合同签订后，乙方应将副本备案于甲方。第十二章：保密与知识产权12.1保密信息的内容与范围12.1.1保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.1.2保密信息的范围限于本合同有效期内和分包工程完成后。12.2保密信息的保护与期限12.2.1乙方应对保密信息采取适当措施进行保护。12.2.2保密信息的保护期限自本合同终止之日起计算，为期____年。12.3知识产权的保护与使用12.3.1双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意不得使用对方的知识产权多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方监督与检查权1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保分包工程的质量、安全、进度等方面符合合同约定。1.2甲方监督检查的时间、方式和频率应在合同中明确约定，以便乙方做好相应的准备和配合。2.甲方对分包工程的要求2.1甲方应提供详细的设计图纸、施工规范和技术要求，以便乙方准确理解分包工程的要求。2.2甲方有权根据工程实际情况调整分包工程的范围和内容，乙方应予以积极配合。3.甲方的付款与结算权3.1甲方应按照约定的付款方式和进度向乙方支付工程款项。支付的条件和期限应在合同中明确约定。3.2甲方有权根据工程进度和质量，对乙方的付款进行适当调整。调整的条件和方式应在合同中明确约定。4.甲方对分包工程的变更权4.1甲方有权根据工程实际情况对分包工程进行变更。变更的内容、范围和时间应在合同中明确约定。4.2乙方应按照甲方的变更要求，及时调整分包工程的施工计划和进度。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工质量与安全1.1乙方应按照合同约定和国家相关法律法规，确保分包工程的质量、安全、进度等方面符合要求。1.2乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况，及时解决甲方提出的问题和建议。2.乙方的技术支持与服务2.1乙方应提供必要的技术支持和服务，确保分包工程的顺利进行。2.2乙方应根据甲方要求，提供相应的施工方案、技术资料和培训。3.乙方的环保与安全生产3.1乙方应遵守国家和地方关于环境保护和安全生产的法律法规，严格执行甲方提供的环保和安全规范。3.2乙方应负责施工过程中的废弃物处理和环境保护工作。4.乙方的分包与转包限制4.1乙方不得将分包工程全部或部分转包给第三方。4.2乙方分包给第三方的，应保证第三方的资质和能力符合甲方的要求，并提前通知甲方。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责与义务1.1第三方中介应公正、公平地履行调解、监督和协调的职责，确保合同双方的权益。1.2第三方中介应及时处理合同双方的争议和问题，并提供专业的解决方案。2.第三方中介的调解与仲裁2.1双方同意，如通过调解解决争议，第三方中介应作为调解机构，提供调解服务。2.2双方同意，如通过仲裁解决争议，仲裁委员会应位于合同签订地，并按照双方约定的仲裁规则进行。3.第三方中介的费用与支付3.1第三方中介的费用应由双方协商确定，并在合同中明确约定。3.2第三方中介的费用支付方式、时间和条件应在合同中明确约定。4.第三方中介的独立性保证4.1第三方中介应保持独立性，不受任何一方的影响和控制，以确保公正公平的调解和监督。4.2第三方中介应按照合同约定和国家相关法律法规，独立履行其职责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按约定时间支付工程款项未提供完整的设计图纸和技术要求未履行合同约定的监督与检查权其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为及认定未按约定时间完成分包工程未符合合同约定的质量标准未遵守安全生产和环保要求其他违反合同约定的行为3.第三方中介违约行为及认定未公正、公平地履行调解、监督和协调职责未及时处理合同双方的争议和问题其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现特定目的而达成的明确相互权利义务关系的协议。2.分包工程：主体工程承包商将其合同范围内的一部分工程或工作分包给其他承包商完成的行为。3.主包商：承担主体工程承包商职责，对分包工程进行监督和管理的一方。4.分包商：接受主包商分包的工程，负责施工的一方。5.第三方中介：独立于合同双方之外，协助解决合同争议和监督合同执行的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：根据合同约定，协商确定延误的责任方，并