公园淋浴间施工合同

公园淋浴间施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：公园淋浴间施工项目1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：淋浴间总面积为____平方米，包括淋浴区、更衣区、休息区等。1.4工程内容：包括但不限于淋浴间的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸设计费、材料费、施工费、设备费、运输费、安装费、调试费、验收费等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或法律政策变化导致成本变动。三、合同履行3.1施工方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准完成施工。3.2施工方应按照约定的工期完成工程。具体工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。3.3施工方应按照约定的合同价格履行合同。3.4业主应按照约定的付款条件、付款方式及时支付合同价款。3.5业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。3.6施工过程中，双方应共同参与工程验收，确保工程质量符合约定标准。四、合同价款的支付4.1业主支付合同价款分为三次，具体支付方式如下：（1）合同签订后____日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到约定的____%后，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后____日内，支付合同总价款的40%。4.2业主支付合同价款时，应提供等额的增值税专用发票。五、违约责任5.1施工方未按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准完成施工的，业主有权要求施工方承担违约责任。5.2施工方未按照约定的工期完成工程的，业主有权要求施工方支付逾期竣工违约金。5.3业主未按照约定的付款条件、付款方式及时支付合同价款的，施工方有权要求业主支付逾期付款违约金。5.4双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件：施工图纸、工程量清单、设备清单等。一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.设备清单4.材料specifications5.施工方案6.工程进度计划7.质量验收标准8.安全防护措施9.环境保护措施10.变更协议11.验收报告12.付款凭证13.验收证书14.保修条款二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准完成施工的，认定为违约行为。2.施工方未按照约定的工期完成工程的，认定为违约行为。3.业主未按照约定的付款条件、付款方式及时支付合同价款的，认定为违约行为。4.双方因不可抗力导致不能履行合同的，不认定为违约行为，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行公园淋浴间施工的业主。2.乙方：指承担公园淋浴间施工的施工方。3.工程规模：指淋浴间总面积，包括淋浴区、更衣区、休息区等。4.工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。5.合同总价：指双方约定的完成公园淋浴间施工所需支付的总金额。6.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：按照工程进度计划和合同约定，对施工方进行督促，必要时可协商延长工期。2.工程质量问题：解决办法：及时停工，由施工方负责整改，重新验收，直至符合质量标准。3.付款问题：解决办法：按照合同约定的付款条件、付款方式，及时支付合同价款。4.变更需求：解决办法：双方协商一致后，签订变更协议，明确变更内容、工期、价款等。5.不可抗力事件：解决办法：根据合同约定的不可抗力条款，部分或全部免