2024版房地产施工总承包合同书范本

编号：__________2024版房地产施工总承包合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版房地产施工总承包合同书范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工场地1.4施工项目1.5合同文件第二章：合同范围与工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单2.4工程质量标准第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6支付方式与时间第四章：合同工期与进度4.1工期要求4.2施工进度计划4.3延期违约责任4.4提前完成奖励第五章：工程质量与验收5.1工程质量要求5.2施工质量控制5.3验收程序与标准5.4质量争议的处理第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量要求6.4检验与试验第七章：施工安全与环保7.1施工安全管理7.2安全事故处理7.3环保要求与措施7.4安全生产费用的承担第八章：违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿方式与标准第九章：合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的程序第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章：合同的生效、修改与终止11.1合同的生效条件11.2合同的修改11.3合同的终止第十二章：合同的附件12.1附件清单12.2附件内容第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规变化第十四章：合同的履行、监督与验收14.1合同履行与监督14.2验收与移交14.3工程保修与维护合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包人：指合同中指明的具有工程发包资格的法人或其他组织，全称_________。1.2承包人：指合同中指明的具有工程施工资格的法人或其他组织，全称_________。1.3施工场地：指合同中指明的工程项目的施工地点，位于_________。1.4施工项目：指合同中指明的具体施工内容，包括工程名称、工程规模、工程性质等。1.5合同文件：指构成合同的所有文件，包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、图纸、技术文件等。第二章：合同范围与工程内容2.1工程概述：对工程项目的简要描述，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等。2.2施工范围：详细描述承包人应完成的施工内容，包括土建工程、安装工程、装饰工程等。2.3工程量清单：列出工程项目的详细工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等。2.4工程质量标准：明确工程的质量要求，包括材料、设备、施工工艺、验收标准等。第三章：合同价格与支付3.1合同价格：指承包人完成工程所需的合同总价，金额为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格调整：因不可抗力等特殊情况导致合同价格变化的处理方式。3.3预付款：合同价格的一定比例作为预付款，预付款的金额、支付时间、扣回方式等。3.4进度付款：根据工程进度，按照约定的比例支付合同价款，支付时间、支付比例等。3.5竣工结算：工程竣工后，按照约定的方式进行工程价款的最终结算。3.6支付方式与时间：明确支付的方式（如银行转账、现金等）和时间。第四章：合同工期与进度4.1工期要求：合同中约定的工程完工日期，如_________年_________月_________日。4.2施工进度计划：承包人应提交的施工进度计划，包括各阶段的完成时间等。4.3延期违约责任：因承包人原因导致工程延期完成的处理方式，包括违约金等。4.4提前完成奖励：如承包人提前完成工程，按照约定给予奖励。第五章：工程质量与验收5.1工程质量要求：明确工程的质量标准，包括材料、设备、施工工艺等。5.2施工质量控制：承包人应采取的质量控制措施，包括质量检查、试验等。5.3验收程序与标准：工程验收的程序、验收标准、验收组组成等。5.4质量争议的处理：工程质量出现争议时的处理方式，包括鉴定、仲裁等。第六章：材料与设备6.1材料供应：明确材料供应的责任、供应时间、质量标准等。6.2设备供应：明确设备供应的责任、供应时间、质量标准等。6.3材料与设备质量要求：材料与设备应符合的国家标准或行业标准。6.4检验与试验：材料与设备到货后，由承包人负责检验与试验。第七章：施工安全与环保7.1施工安全管理：承包人应遵守的安全生产规定，安全设施的配置等。7.2安全事故处理：安全事故发生后的报告、调查、处理程序等。7.3环保要求与措施：施工过程中应遵守的环保规定，包括废水、废气、固体废弃物的处理等。7.4安全生产费用的承担：安全生产费用的承担方式，如发包人或承包人承担等。第八章：违约责任与赔偿8.1违约行为：列举发包人和承包人可能的违约行为，如不按约定时间支付工程款、不按约定时间完成工程等。8.2违约责任：对违约行为导致的损失，违约方应承担的责任。8.3赔偿方式与标准：违约方应按照合同约定或依法承担赔偿责任，赔偿金额的计算方式等。第九章：合同变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应遵循的程序和方式。9.2合同解除：合同履行过程中，如需解除合同，应遵循的程序和方式。9.3变更与解除的程序：变更或解除合同的申请、审批、通知等程序。第十章：争议解决10.1争议解决方式：合同争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2调解：争议双方可以选择调解解决，调解的程序和效力等。10.3仲裁：争议双方选择仲裁解决，仲裁机构的选择、仲裁程序等。10.4诉讼：争议双方选择诉讼解决，诉讼管辖法院的选择等。第十一章：合同的生效、修改与终止11.1合同的生效条件：合同生效的前提条件，如双方签字盖章、政府批准等。11.2合同的修改：合同履行过程中，对合同内容的修改程序和方式。11.3合同的终止：合同终止的条件、程序和后续事项处理等。第十二章：合同的附件12.1附件清单：列出合同附件的名称、数量、版本等。12.2附件内容：附件的具体内容，如设计图纸、技术参数等。第十三章：其他条款13.1保密条款：对合同双方的保密义务、保密内容、保密期限等进行规定。13.2知识产权保护：对合同涉及的知识产权的保护义务和权利分配等进行规定。13.3不可抗力：对不可抗力的定义、处理程序和责任分配等进行规定。13.4法律法规变化：因法律法规变化对合同执行的影响和处理方式。第十四章：合同的履行、监督与验收14.1合同履行与监督：对合同履行的监督方式、履行情况的报告等进行规定。14.2验收与移交：工程验收的程序、验收组组成、验收合格标准等。14.3工程保修与维护：工程保修的范围、保修期限、保修责任等。（合同方签字盖章区域）甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商采购材料。如乙方不同意，甲方有权选择其他承包商进行施工。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更导致的额外费用。1.4甲方提前完成奖励：若乙方提前完成工程，甲方有权根据实际提前完成的时间给予乙方一定的奖励，奖励金额在专用条款中约定。1.5甲方违约金：若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的比例在专用条款中约定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量保证：乙方应对施工质量承担责任，如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或拆除，并承担相应费用。2.2乙方施工安全责任：乙方应对施工过程中的安全事故承担责任，如发生安全事故，乙方应立即报告并采取措施防止事故扩大，承担相应的赔偿责任。2.3乙方材料设备供应：乙方应按照合同约定供应材料和设备，如乙方未能按时供应，应承担迟延交付的违约责任。2.4乙方保密义务：乙方应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，不得泄露给第三方。2.5乙方违约金：若乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的比例在专用条款中约定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务，确保合同顺利实施。3.2第三方中介费用：第三方中介的收费标准、收费方式在合同中约定。如因第三方中介的原因导致合同履行不顺，第三方中介应承担相应的责任。3.3第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，不得泄露给无关方。3.4第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行不顺，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案与施工组织设计4.材料与设备技术参数5.工程质量标准与验收规范6.安全防护措施方案7.环境保护措施方案8.合同协议书9.中标通知书10.投标文件11.专用条款12.通用条款13.工程保修条款14.附件说明与补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款未按约定提供施工场地未按约定提供设计图纸或其他技术资料未按约定进行工程变更2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程施工质量不符合约定标准使用不合格材料或设备未按约定进行安全防护或环境保护3.违约行为的认定：违约行为的认定应依据合同条款、法律法规及实际情况进行违约方应承担相应的违约责任，包括违约金、赔偿损失等三、法律名词及解释：1.合同：指双方或多方为明确权利义务而达成的书面协议3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金5.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况6.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、地方性法规、规章等四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等解决办法：协商调整工期、采取加速措施、索赔等2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等解决办法：修复、拆除、更换、索赔等3.合同争议：原因：对合同条款的理解不一致、履行过程中的争议等解决办法：协商解决、调解、仲裁或诉讼等4.法律法规变化：原因：政策调整、法律法规的修改等解决