2024建设工程施工补充协议书

编号：__________2024建设工程施工补充协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工补充协议书合同目录第一章：总则1.1合同文件的组成1.2合同的生效条件1.3合同的解释顺序1.4合同的修改和补充第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3设计单位3.4监理单位第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量保修第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3进度调整5.4工期延误第六章：工程造价6.1造价构成6.2造价控制6.3工程变更价款6.4工程结算第七章：合同价款及支付7.1合同价款的确定7.2预付款7.3进度付款7.4竣工结算7.5质量保证金第八章：施工安全8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理8.4安全生产费用的使用第九章：材料与设备9.1材料供应9.2设备供应9.3材料和设备的质量要求9.4材料和设备的验收第十章：违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3设计单位的违约责任10.4监理单位的违约责任第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁11.3诉讼11.4争议解决的时间限制第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件12.3合同终止和解除后的处理第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护13.4不可抗力第十四章：附则14.1合同的签订日期14.2合同的有效期14.3合同的份数14.4合同的附件合同编号：2024建设工程施工补充协议书第一章：总则1.1合同文件的组成本协议书、双方签署的谈判纪要、附件以及双方确认的其它文件组成。1.2合同的生效条件本协议书自双方签字盖章之日起生效。1.3合同的解释顺序本协议书及其附件的解释顺序为：协议书、谈判纪要、附件及双方确认的其它文件。1.4合同的修改和补充协议的任何修改和补充必须以书面形式作出，经双方代表签字盖章后生效。第二章：工程概况2.1工程名称补充协议涉及的工程名称为“X建设工程”。2.2工程地点补充协议涉及的工程地点为“X”。2.3工程规模补充协议涉及的工程规模为“X”。2.4工程内容补充协议涉及的工程内容为“X”。第三章：合同主体3.1发包人发包人为“X”。3.2承包人承包人为“X”。3.3设计单位设计单位为“X”。3.4监理单位监理单位为“X”。第四章：工程质量4.1质量标准补充协议涉及的工程质量标准为“X”。4.2质量控制承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受发包人和监理单位的监督。4.3质量验收工程验收应按照合同约定的质量标准进行，验收不合格的工程，承包人应负责整改。4.4质量保修承包人对工程质量负责保修，保修期限为“X”。第五章：工程进度5.1施工计划承包人应按照合同约定的时间节点完成施工。5.2进度控制发包人和监理单位应监督承包人按照施工计划完成施工。5.3进度调整如因特殊情况需要调整进度，承包人应提前向发包人和监理单位提出申请，经批准后方可调整。5.4工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。第六章：工程造价6.1造价构成补充协议涉及的工程造价构成如下：材料费、人工费、设备费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、规费、利润和税金。6.2造价控制承包人应按照合同约定的造价进行施工，并接受发包人和监理单位的监督。6.3工程变更价款如因工程变更导致造价发生变化，变更价款按照双方约定的方式计算。6.4工程结算工程竣工后，承包人应按照合同约定的结算方式向发包人提交工程结算报告。第八章：施工安全8.1安全责任承包人应全面负责施工过程中的安全管理工作，确保施工现场安全。8.2安全措施承包人应制定并落实施工现场的安全措施，包括施工现场的安全生产、消防、环境保护等。8.3安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和监理单位，并按照事故处理程序及时妥善处理。8.4安全生产费用的使用承包人应合理使用安全生产费用，确保施工现场的安全生产条件。第九章：材料与设备9.1材料供应承包人应按照合同约定的时间和质量要求供应材料。9.2设备供应承包人应按照合同约定的时间和质量要求供应设备。9.3材料和设备的质量要求材料和设备应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。9.4材料和设备的验收材料和设备到达施工现场后，承包人应组织验收，发包人和监理单位有权参加。第十章：违约责任10.1发包人的违约责任如发包人未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。10.2承包人的违约责任如承包人未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。10.3设计单位的违约责任如设计单位未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。10.4监理单位的违约责任如监理单位未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式双方可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。11.2仲裁如双方选择仲裁解决争议，仲裁机构为“X”。11.3诉讼如双方选择诉讼解决争议，诉讼管辖法院为“X”。11.4争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起“X”内解决争议。第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件如双方约定合同终止条件，应在合同中明确。12.2合同解除的条件如双方约定合同解除条件，应在合同中明确。12.3合同终止和解除后的处理合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理未了事项。第十三章：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的信息保密。13.2知识产权保护双方应尊重并保护对方在合同过程中形成的知识产权。13.3环境保护承包人应按照相关法律法规进行施工，保护环境。13.4不可抗力如发生不可抗力事件，双方应按照合同约定处理相关事项。第十四章：附则14.1合同的签订日期本合同签订日期为“X”。14.2合同的有效期本合同有效期为“X”。14.3合同的份数本合同一式“X”份，双方各执“X”份。14.4合同的附件附件包括“X”。发包人（盖章）：承包人（盖章）：设计单位（盖章）：监理单位（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商采购材料。如乙方未按照甲方指定供应商采购，甲方有权要求乙方支付违约金。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。3.甲方变更权甲方有权根据项目需要对工程进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照合同约定的方式计算变更价款。4.甲方提前终止权如乙方严重违约或发生不可抗力事件导致合同无法履行，甲方有权提前终止合同，并要求乙方支付违约金。5.甲方索赔权如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定的质量标准。如工程质量不符合标准，乙方应承担修复费用。2.乙方进度保障乙方应按照合同约定的时间节点完成施工。如乙方未按照约定时间完成施工，乙方应支付违约金。3.乙方安全责任乙方应全面负责施工过程中的安全管理工作，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。4.乙方材料和设备供应乙方应按照合同约定的时间和质量要求供应材料和设备。如乙方未按照约定供应，乙方应承担相应责任。5.乙方保密义务乙方应对合同内容和签订过程中的信息保密，如泄露相关信息，乙方应承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应按照合同约定履行中介职责，包括工程监理、质量检测等。如第三方中介未按照约定履行职责，第三方中介应承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。如甲方未按照约定支付第三方中介费用，甲方应承担违约责任。3.第三方中介的变更和终止如甲方提出变更或终止第三方中介合同，乙方应予以配合。如乙方未配合，乙方应承担相应责任。4.第三方中介的违约处理如第三方中介未按照合同约定履行义务，甲方有权向第三方中介提出索赔，要求第三方中介承担相应的违约责任。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和签订过程中的信息保密，如泄露相关信息，第三方中介应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.材料和设备的技术参数和采购合同5.安全生产措施方案6.质量保证措施方案7.合同履行过程中产生的所有会议纪要和沟通记录8.工程变更单9.工程结算报告10.保险单据11.施工许可证12.环保审批文件13.不可抗力事件证明文件14.其它双方约定的附件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准，视为违约。3.乙方未按约定采购材料或设备，或采购的材料或设备不符合约定标准，视为违约。4.乙方未按约定进行施工安全管理和保密工作，导致安全事故或信息泄露，视为违约。5.设计单位未按约定提供设计服务，或提供的设计不符合约定要求，视为违约。6.监理单位未按约定进行工程监督和质量控制，导致工程问题，视为违约。7.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或损害对方利益，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：按照合同约定履行各项义务的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.索赔：一方因对方违约或自身合法权益受到损害而要求对方承担违约责任或损害赔偿的行为。5.仲裁：合同双方约定的争议解决方式之一，通过仲裁机构进行争议解决。6.诉讼：合同双方约定的争议解决方式之一，通过法院进行争议解决。7.合同解除：合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同效力的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据实际情况协商违约责任。2.材料和设备供应问题：及时沟通，协商更换供应商或调整采购计划。3.安全事故处理：立即报告并启动安全事故处理程序，协商赔偿和责任承担。4.合