水池承包施工合同

水池承包施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责完成水池的土建施工、设备安装、调试及验收等全部工作。1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、合同价格2.1乙方承包本工程的施工价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，完成施工任务。2.3乙方在合同约定的工期内完成施工，如有延期，应按照甲方要求承担相应的违约责任。三、合同的履行3.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸及相关资料，并保证资料的真实性、合法性。3.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，组织施工，确保工程按期完成。3.3乙方应严格按照国家及地方有关工程建设的法律法规、标准和规范进行施工，确保工程质量、安全。3.4甲方应按照合同约定及时支付工程进度款，工程验收合格后支付尾款。四、工程质量及验收4.1乙方应保证工程质量符合国家及地方有关工程建设的法律法规、标准和规范要求。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收合格标准。4.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定承担质保期内的质量问题责任。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方应承担因此产生的费用。5.2乙方延期完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×日违约金金额。5.3甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.水池工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.施工合同专用条款6.施工合同通用条款7.甲方支付担保8.乙方履约担保9.工程验收标准及方法10.安全生产及环保措施二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工，或未经甲方同意擅自修改设计。2.乙方延期完成施工，未按照合同约定时间节点交付工程。3.甲方未按照合同约定及时支付工程进度款，导致乙方无法正常施工。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸及相关资料。5.甲方未按照合同约定进行工程验收，或验收不合格未按要求整改。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的委托方，负责提供工程项目及支付合同价款。2.乙方：指合同中指定的承包方，负责完成工程项目的施工。3.合同价款：指双方约定的完成工程项目后，乙方应得的报酬。4.工程进度款：指甲方根据乙方完成工程进度的实际情况，支付给乙方的款项。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更，乙方应及时与甲方沟通，取得甲方同意后进行变更。2.甲方支付进度款不及时，乙方可以与甲方沟通协商，必要时可以依法申请法院强制执行。3.施工中遇到不可抗力因素导致工程延期，双方应按合同约定协商解决。4.工程验收不合格，乙方应按照甲方要求整改，直至达到验收合格标准。5.发生合同争议，双方应协商解决，协商不成的可以通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.