工程施工合同协议书

工程施工合同协议书合同编号：__________鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托承包商承担工程的施工任务；2.承包商愿意承担该工程的施工任务，并同意按照本协议书的约定完成工程；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过充分协商，达成一致，特订立本协议书。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、人员工资、设备租赁费、管理费、税费等。2.3合同价格采用固定价格，除非双方协商一致，否则不得调整。第三条合同工期3.1合同工期为____个月，自双方签订本协议书之日起计算。3.2承包商应按照约定的工期完成工程，如因承包商原因导致工程延期，应按照逾期工程价款的____%支付违约金。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范和规定。4.2工程验收合格后，承包商应按照约定承担一定的质量保修期责任。第五条合同的履行5.1业主应按照约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并确保施工场地符合施工要求。5.2承包商应按照约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格的，业主支付合同价款。第六条合同价款的支付6.1业主支付合同价款的方式分为____期，每期支付的比例和时间按照约定的条款执行。6.2业主支付合同价款后，承包商应按照约定提供相应的发票。第七条违约责任7.1双方应严格履行本协议书的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金的具体数额和计算方式按照约定的条款执行。第八条争议解决8.1双方在履行本协议书过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议书自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程施工设计图纸2.工程量清单3.材料供应清单4.设备租赁合同5.施工人员名单6.工程质量标准及验收规范7.施工安全规范8.工程进度计划表9.合同价款支付凭证10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，或支付的价款不足约定金额。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件、施工资料等。3.甲方未按约定参与工程验收，或验收不合格仍支付价款。4.乙方未按约定工期完成工程，或工程质量不符合约定的质量标准。5.乙方未按约定提供发票。6.双方未按约定解决争议，或协商不成后未向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.工程施工合同：双方约定由承包商承担工程施工任务，并支付相应价款的合同。2.合同总价：双方约定的完成工程所需支付的总金额。3.合同工期：双方约定的完成工程所需的时间。4.质量保修期：双方约定的工程验收合格后，承包商应承担质量问题的修复责任的期限。5.违约金：一方违约时，向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的纠纷解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方协商调整施工计划，承包商需支付逾期违约金。2.遇到工程质量问题：承包商负责整改，直至达到约定质量标准；必要时，双方可委托第三方检测机构进行检测。3.遇到合同价款支付纠纷：双方查阅合同条款，必要时可寻求法律途径解决。4.遇到施工安全事故：立即启动应急预案，严格按照安全生产规范进行处理，并及时报告有关部门。5.遇到设计变更：双方协商确定变更内容，并根据实际情况调整合同价款和工期。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工