2024单项工程施工合同协议书

2024单项工程施工合同协议书合同编号：__________单项工程施工合同协议书与鉴于：甲方为单项工程的业主或合法授权人，具备单项工程的开发、建设及运营权；乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担该项工程的施工任务；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________1.6工程质量标准：__________1.7工程工期：__________二、合同条款2.1乙方应按照甲方的要求，完成该项工程的施工任务，并确保工程质量达到约定的标准。2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。2.3甲方应按照合同约定的进度支付工程款项，如有逾期支付，应承担相应的违约责任。2.4双方应严格遵守国家相关法律法规，不得违法用工，确保工程安全。2.5双方应相互配合，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.6合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。三、工程价款及支付3.1双方确认，该项工程的施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）开工前支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总额的30%；（3）工程进度达到100%时支付合同总额的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程验收合格后支付。3.3乙方应向甲方提供合法、有效的税务发票。四、工程验收及保修4.1工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，并向甲方提供工程验收报告。4.2甲方应按照约定的标准对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改。4.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供工程保修书，承诺在保修期内对工程进行免费保修。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的5%。5.2甲方未按照约定进度支付工程款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的5%。5.3双方违反国家相关法律法规，导致工程安全事故的，应依法承担相应的法律责任。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2合同履行过程中，如国家法律法规发生变化的，双方应按照变化后的法律法规执行。6.3双方应保守合同秘密，不得向第三方泄露合同内容。6.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单及报价单4.乙方资质证明文件5.工程验收标准及方法6.保修书7.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定进度支付工程款项，视为违约。3.乙方工程质量未达到约定标准，视为违约。4.乙方违法用工，导致工程安全事故，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工条件，导致工程延期，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指单项工程的业主或合法授权人。2.乙方：指具备相应资质的施工单位。3.工程量清单：指明细列出单项工程施工内容的清单。4.工期：指合同约定的完成工程施工的时间。5.工程质量：指工程施工过程中，工程的安全、适用、经济、美观等方面的性能。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至满足约定标准。3.工程款项支付纠纷：双方应依据合同约定，按时支付工程款项。4.工程安全事故：乙方应立即报告甲方，并按照国家相关法律法规处理。5.合同争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为单项工程的业主或合法授权人，乙方为具备相应资质的施工单位。2.甲方需要乙方承担单项工程的施工任务，