2024内墙抹灰劳务承包合同下载

2024内墙抹灰劳务承包合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方需要对内墙进行抹灰劳务，乙方具备相应的施工能力和经验，经双方友好协商，就内墙抹灰劳务承包事宜达成如下协议：一、工程概况：1.工程名称：（填写工程名称）2.工程地点：（填写工程地点）3.工程内容：内墙抹灰，包括但不限于材料采购、施工、验收等。4.工程面积：（填写工程面积）5.工程质量标准：（填写工程质量标准）二、合同价格及支付方式：1.合同总价：人民币（大写）（填写合同总价），小写：（填写合同总价）。2.支付方式：（1）甲方支付乙方工程进度款，具体支付比例和时间双方协商确定。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。三、合同履行：1.乙方按照甲方提供的工程图纸、施工规范和验收标准进行施工。2.乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按约定向乙方追讨违约金。3.乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。4.乙方应按照甲方要求，做好施工期间的安全防护措施，确保施工安全。四、合同的变更和解除：1.合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担相应费用。五、违约责任：1.双方违反合同约定的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。2.乙方如未按照约定工期完成工程，甲方有权按约定向乙方追讨违约金。六、争议解决：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.内墙抹灰工程图纸2.施工规范和验收标准3.工程进度计划4.安全防护措施方案5.材料采购清单6.工程款项支付凭证7.违约金计算公式8.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，认定为违约行为。2.乙方工程质量不符合约定，认定为违约行为。3.甲方未按约定支付工程进度款，认定为违约行为。4.甲方未按约定提供施工图纸、施工规范和验收标准，认定为违约行为。5.双方未按约定履行合同其他条款，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.内墙抹灰：指对室内墙面进行抹灰处理，以达到美化墙面、防潮、防霉、防火等目的。4.工程图纸：指施工过程中所需的图纸，包括设计图纸、施工图纸等。5.工程进度款：指甲方按照乙方施工进度支付的款项。6.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确保工程质量符合约定标准。7.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用。3.款项支付纠纷：双方应按照合同约定，按时支付工程进度款。4.施工安全问题：乙方应加强安全管理，确保施工安全。5.合同条款不明确：双方可签订补充协议，明确合同条款。6.争议解决：双方可协商选择合适的争议解决方式，如调解、仲裁或诉讼等。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的内墙抹灰工程。2.适用于甲方为发包人，乙方为承包人的