2024年班组承包合同

2024年班组承包合同-PAGE2024年班组承包合同-PAGE班组承包合同合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义“班组”指甲方指定的承担本合同项下工程任务的班组；“承包人”指甲方指定的承担本合同项下工程任务的单位或个人；“业主”指业主单位或个人；“工程”指本合同项下的具体工程建设项目；“合同价款”指本合同项下工程的总价款；“合同工期”指本合同项下工程的施工期限；“监理人”指本合同项下工程的监理单位或个人；“工程师”指本合同项下工程的工程师。1.2术语解释“标准规范”指国家、行业或地方发布的与工程有关的技术规范、标准和规程；“图纸”指工程的设计图纸、施工图纸及其相关附件；“工程量清单”指合同文件中明确列出的工程量清单；“合同文件”指本合同及其附件、补充协议、澄清文件、工程量清单、图纸、标准规范等；“现场”指本合同项下工程的建设现场。第二章合同范围与承包方式2.1合同范围（1）工程的设计、施工、安装、调试、试运行、验收等；（2）工程所需的材料、设备、设施的采购、运输、保管、安装、调试等；（3）工程的施工图纸、技术文件、施工组织设计、施工方案等的编制和提交；（4）工程的质量、安全、环保、文明施工等的管理和控制；（5）工程量清单中列明的其他工作内容。2.2承包方式本合同采用固定总价承包方式，合同价款为固定不变的价格，除非发生合同约定的变更，否则不因任何原因进行调整。第三章合同价款与支付3.1合同价款本合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式合同价款支付采用阶段支付方式，具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后，业主向承包人支付合同价款的10%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，业主向承包人支付合同价款的80%；（3）验收款：工程验收合格后，业主向承包人支付合同价款的10%；（4）质保金：工程验收合格满一年后，业主向承包人支付合同价款的剩余部分。第四章合同工期与延期4.1合同工期本合同工期为__________天，自合同签订之日起计算。4.2工期延误（1）不可抗力；（2）业主原因；（3）监理人原因；（4）工程师原因；（5）其他非承包人原因。第五章工程质量与验收5.1工程质量承包人应按照合同文件、标准规范、图纸等要求，确保工程质量符合国家、行业或地方的相关规定。5.2工程验收（1）材料、设备、设施的验收；（2）隐蔽工程的验收；（3）分项工程的验收；（4）分部工程的验收；（5）其他合同约定的验收。（1）工程实体的验收；（2）工程资料的验收；（3）工程质量的验收；（4）其他合同约定的验收。第六章材料设备供应6.1材料设备质量承包人应按照合同文件、标准规范、图纸等要求，确保材料设备质量符合国家、行业或地方的相关规定。承包人应提供材料设备的合格证明、检测报告等相关文件，并接受业主、监理人、工程师的检查和验收。6.2材料设备供应承包人负责采购、运输、保管、安装、调试工程所需的材料设备，并确保其符合合同文件、标准规范、图纸等要求。承包人应按照工程进度计划及时供应材料设备，并保证其数量、质量、规格、型号等与合同文件、标准规范、图纸等要求一致。第七章工程变更7.1工程变更范围（1）工程的设计、施工、安装、调试、试运行、验收等；（2）工程所需的材料、设备、设施的采购、运输、保管、安装、调试等；（3）工程的施工图纸、技术文件、施工组织设计、施工方案等的编制和提交；（4）工程的质量、安全、环保、文明施工等的管理和控制；（5）其他合同约定的变更内容。7.2工程变更程序业主、监理人、工程师提出工程变更要求时，应向承包人发出书面变更通知。承包人收到变更通知后，应按照变更要求进行工程变更，并按照合同文件、标准规范、图纸等要求进行施工。工程变更导致合同价款、工期等发生变化的，双方应按照合同约定进行调整。第八章工程索赔8.1工程索赔范围（1）业主原因导致工期延误、费用增加、利润减少等；（2）监理人、工程师原因导致工期延误、费用增加、利润减少等；（3）不可抗力导致工期延误、费用增加、利润减少等；（4）业主、监理人、工程师违反合同约定导致工期延误、费用增加、利润减少等；（5）其他非承包人原因导致工期延误、费用增加、利润减少等。8.2工程索赔程序承包人提出工程索赔时，应向业主发出书面索赔通知。业主收到索赔通知后，应按照合同约定进行审核。如双方对索赔事项存在争议，可按照合同约定进行调解、仲裁或诉讼解决。第九章违约责任9.1违约行为（1）未按照合同约定履行合同义务；（2）提供虚假材料、设备、设施等；（3）违反国家、行业或地方的相关规定；（4）违反合同约定的质量、安全、环保、文明施工等要求；（5）其他违反合同约定的行为。9.2违约责任（1）赔偿对方因此造成的损失；（2）支付违约金；（3）承担合同价款、工期等调整的责任；（4）承担合同解除的法律责任；（5）其他合同约定的违约责任。第十章合同解除与终止10.1合同解除（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，导致合同无法履行；（4）法律法规规定的其他解除合同的情形。10.2合同终止（1）办理工程验收、移交手续；（2）办理合同价款结算手续；（3）办理合同解除的法律手续；（4）其他合同约定的终止手续。第十一章争议解决11.1争议解决方式（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决费用争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、律师费、差旅费等，由败诉方承担。双方各自承担自己聘请律师的费用，除非仲裁委员会或人民法院另有裁决。第十二章合同效力与变更12.1合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。双方应按照合同约定履行合同义务，否则应承担违约责任。12.2合同变更在合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。第十三章合同转让13.1合同转让条件承包人未经业主书面同意，不得将本合同全部或部分转让给第三人。业主同意转让的，承包人应保证第三人具备履行本合同的资格和能力。13.2合同转让手续合同转让时，承包人应与第三人签订书面转让协议，并报业主备案。合同转让后，第三人取代承包人成为本合同的当事人，享有承包人的权利和承担承包人的义务。第十四章保密条款14.1保密义务双方在履行合同过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露或泄露。14.2保密期限保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。即使合同终止或履行完毕，双方仍应承担保密义务，直至相关信息成为公开信息。第十五章附则15.1合同附件（1）工程量清单；（2）图纸；（3）标准规范；（4