矿业工程试题及答案

矿业工程试题及答案1、问答?某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表（江南博哥）明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。(1)巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求?(2)巷道光面爆破的质量标准是什么?(3)喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么?(4)作为项目经理应当如何处理施工队的不正确做法?正确答案：(1)巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1参考解析：试题答案(1)巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1)炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低;2)巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定;3)对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护;4)岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。(2)巷道光面爆破的质量标准是：1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%;2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定;3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。(3)喷射混凝土支护巷道质量要求是：1)喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求;喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定;2)喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定;3)喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。(4)施工队采用少打眼、多装药的做法是不正确的，作为项目经理应加强对施工队伍的技术管理，明确严格按技术标准进行施工的重要性，对违反规定的应及时进行纠正，必要时进行处罚，确保工程的最终质量和取得良好的经济效益。2、多选

变电所应当设置在（）A.炸药库附近B.矿井井下附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接正确答案：B,C,D,E3、单选

通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是()。A.延长工期

B.调整后续工程进度计划

C.调整前期工程量内容

D.增加索赔机会正确答案：B4、单选

下列属于地质构造中的断裂构造的是()。A.背斜B.向斜C.褶曲D.裂隙正确答案：D5、单选

井底车场的水仓入口一般位于()。A.井底车场最高标高位置

B.井底车场最低标高位置

C.管子道标高最低点

D.管子道标高最高点正确答案：B6、单选

井下钢尺量边，应根据尺长、拉力、垂曲和()等修正读数。A.湿度B.温度C.强度D.刚度正确答案：B7、单选

在矿山土石方开挖工程中，对于松软矿岩，一般应用()。A.间断式开挖

B.连续式开挖

C.半连续式开挖

D.以上均可正确答案：B参考解析：开挖(采)工艺与矿岩赋存条件相适应，间断式开挖(采)适应于各种硬度的矿岩和赋存条件;连续式开挖一般适用于松软的矿岩;半连续式开采的适用条件介于间断式和连续式工艺之间。8、单选

电弧熔炼主要用于炼合金钢的为()A、直接加热式二相电弧炉B、直接加热式三相电弧炉C、直接加热式真空电弧炉D、二次加热式真空电弧炉正确答案：B参考解析：电弧熔炼是利用在电极与电极或电极与被熔炼物之间产生电弧来熔炼金属的冶金过程。工业用电弧炉主要有直接加热式三相电弧炉、直接加热式真空电弧炉。直接加热式三相电弧炉主要用于炼合金钢。9、单选

矿产资源的开发首先是由()条件所决定。A.矿产资源赋存条件

B.地区经济条件

C.地区交通条件

D.资源开发的技术水平正确答案：A10、单选

立井井筒基岩永久支护有多种，目前应用最多的是()。A.料石井壁

B.混凝土井壁

C.钢筋混凝土井壁

D.锚喷支护井壁正确答案：B11、单选

墙钢筋绑扎中，钢筋直径大于12mm时，墙(包括水塔壁、烟囱筒身、池壁等)的垂直钢筋每段长度不宜超过()m。A.2B.3C.4D.5正确答案：C12、多选

关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是（）A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人根据工程需要确定B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大E.采用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小正确答案：B,D,E13、单选

对于关于放射性物质的储运和使用安全规定，不正确的是()。A.运输放射性物质和含放射源的射线装置，应当采取有效措施，防止放射性污染B.放射性物质和射线装置应当设置明显的放射性标识C.向环境排放放射性废气、废液，必须符合国家放射性污染防治标准D.放射性物质和射线装置必须设置明显中、英文警示说明正确答案：D14、单选

在井筒竣工验收的井壁质量检查中，不包括()。A.井筒中心坐标B.井筒断面尺寸C.井壁承载能力D.稳蔽工程资料正确答案：C参考解析：井筒竣工验收的检查内容，包括井筒的几何尺寸，有井筒中心坐标、井筒标高尺寸、井筒规格尺寸、井深、井筒连接的各水平标高以及井壁垂直度等;同时还有井壁施工质量，包括水泥、钢筋材料以及混凝土强度、隐蔽工程等资料。15、单选

当基坑深度在地下水位线以下时，则基坑降水工作应当()。A.在基坑开挖前完毕

B.在基坑挖至地下水位线前毕

C.持续到基础施工完毕

D.持续到基础土方开挖完毕正确答案：C16、问答?背景:某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件：(1)由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月。(2)施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期1.5个月。(4)井筒施工结束后，由于总涌水量大于10m3/h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。问题:(1)建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作?(2)施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备?(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任?(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题?正确答案：(1)建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作?答：建设单位在井筒开工前，应当完成的工作包括：井筒勘查、井筒设计、矿井施工组织设计编制、土地征购、井筒施工必备的工程条件准备、相关开工手续、确定监理单位、配备管理人员、审查施工单位的井筒施工组织设计。(2)施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备?答：施工单位在井筒开工前，应当进行的准备工作包括：1)技术准备，包括：掌握项目的具体工程内容及和施工技术与方法要求，工期与质量要求等内容，检查井筒的设计文凭;会审施工图纸，掌握相关地质资料内容及对工程的影响;编制施工组织设计。2)2)工程准备，包括：现场勘察和施测量;进行施工现场准备，完成“四通一平”工作，完成开工前必要的临设工程和必要的生活福利设施等。3)物资准备，以施工组织设计和施工图预算为依据，编制材料、设备供应计划，并进行具本落实。4)劳动力的准备，做好劳动力队伍的组织工作，建立劳动组织，建立和健全现场施工以及劳动组织的各项管理制度。5)对外协作工作，施工准备期内的一些施工和生活条件需要地方政府、农业和其他工业部门的配合才能顺利实现;另外，及时的填写开工申请报告，并上报主管部门，待批准后即能立即开工。(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任?答：井筒施工中所发生的工期延误事件，其责任分别为：对于事件(1)，矿井公路应当由甲方负责修建，其标准不能保证运输的要求，因此雨季造成材料运输问题而使工程延期，责任在建设单位。对于事件(2)施工单位出现设备故障，因此，责任在施工单位。对于事件(3)，井筒涌水量大于测定值，属地质资料的准确问题，不是施工单位的责任，责任属于建设单位。对于事件(4)，井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定，进行注浆堵水耽误的工期，责任应当属于施工单位。(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题?答：若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误，将无法保证井筒到底后及时进行短路贯通，只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短，因此副井可以不进行改绞，这时井底车场巷道的施工速度较慢，从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副刊改绞，会增加费用。另外，未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较困难。因此，尽管副井能够按正常进度施工，但仍然不能保证矿井的原进度计划。17、单选

万能分度头属于（）。A.镗床用工具B.镗床专用夹具C.通用夹具正确答案：C18、单选

工序质量控制的循环程序是（）。A．计划、检查、执行、处理

B．检查、处理、执行、验收

C．计划、执行、检查、处理

D．检查、执行、处理、验收正确答案：C参考解析：19、单选

民用爆炸物品失效、销毁前，应报省级人民政府（）。A．国防科技工业主管部门

B．安全监督管理部门

C．建设行业主管部门

D．环境保护管理部门正确答案：A参考解析：20、单选

按照炸药的主要化学成分分类，黑火药属于()炸药。A.硝铵类B.硝化甘油类C.芳香族硝基化合物类D.其他工业正确答案：D参考解析：根据炸药的主要化学成分，把炸药分为硝铵类炸药、硝化甘油类炸药、芳香族硝基化合物类炸药和其他工业炸药四类。黑火药、雷管起爆药属于其他类工业炸药;TNT、黑索金属于芳香族硝基化合物类炸药;而硝铵类炸药是目前国内用量最大、品种最多的一大类混合炸药。21、多选

在井壁结构中，钢筋混凝土井壁结构的特点是()。A.强度高B.适用年限长C.便于机械化施工D.工序简单E.容易渗漏水正确答案：A,B,C参考解析：筋混凝土井壁属于整体式井壁的一种，整体式井壁通常有强度高、服务年限长、整体性好、易于封水(抗渗漏性好)，便于机械化施工。钢筋混凝土井壁较素混凝土井壁有更高的强度，能承担不均匀地压，但施工复杂、效率较低，通常只在特殊地质条件下，如穿过不稳定表土层、断层破碎带等，以及承担井塔荷载的井颈部分使用。22、单选

混凝土中石子的最大粒径同时还不得超过钢筋最小间距的()。A.1/2B.1/4C.3/4D.1/8正确答案：C23、多选

地层产状的主要参数有()。A.倾斜岩层面与水平面的交线的方向

B.倾向

C.节理

D.岩层层面与水平面的交角

E.交面线正确答案：A,B,C,D24、单选

关于矿山防治水工作原则的内容，正确的是以（）为先。A.先探后掘

B.有疑必探

C.预测预报

D.先治后采正确答案：C25、单选

矿图中，反映矿井建设施工及生产过程的采掘工程活动和地质特征的综合性图纸是()。A.采掘工程平面图

B.工业场地平面图

C.井田地形地质图

D.井底车场平面图正确答案：A26、单选

关于合同专用条款的说法，不正确的是()。A.按合同的优先顺序，通用条款较专用条款优先B.专用条款可以改变合同文件优先顺序的一般规定C.合同中的专用条款必须双方一致认可D.专用条款可以对通用条款内容进行说明、补充正确答案：A27、单选

四级防水的每昼夜漏水量应小于()。A.5L/m2B.1L/m2C.5L/m2D.21/m2正确答案：D28、单选

关于编制矿井设计应依据的材料，说法不正确的是()。A.国家和部门设立的规范

B.地质勘察成果

C.政府、部门或甲方的委托协议

D.批准的矿区总体设计正确答案：B29、单选

根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》相关条文规定，矿山建设发生重伤或死亡事故后，矿山企业应当（）向劳动行政主管部门和管理矿山企业主管部门报告。A．立即

B．在Bh内

C．在12h内

D．在24h内正确答案：D参考解析：30、单选

套管成孔灌注桩复打法施工的作用是()。A.节约混凝土用量

B.增大入土深度

C.提高桩的承载力

D.加快打桩速度正确答案：C31、单选

喷混凝土的取样方法，不合理的是()。A.喷大板方法B.钻孔法C.装模法(同普通混凝土)D.凿方方法正确答案：C32、单选

构成工程质量保证体系基础的质量计划内容，不宜包括在内的是（）。A.各领导人员的具体计划

B.分项目的具体计划

C.综合性计划

D.分时期的具体计划正确答案：A33、多选

下列因素中，影响矿业工程项目工序能力的是（）A.施工组织设计B.工序使用的设备的适应性和可靠性C.相关的政策法规D.原材料或上一道工序的适应性和合理性E.项目操作人员的思想状况和技术水平正确答案：B,D,E34、多选

关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是()。A.矿山工程的地下系统应有相对的完整性

B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系

C.矿业地下施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行

D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统

E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止正确答案：A,B,C35、单选

关于井巷工程辅助费，不正确的说法是()。A.它就属于直接工程费

B.它不属于凿井措施费

C.它不包括人工、材料、设备费用

D.它包括井筒提升运输费用正确答案：C36、单选

不应承担违约责任的事项是（）。A.由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款B.承包商不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担业主损失的条款C.承包商的总任务和工作范围变更D.由于管理上的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿条款正确答案：C37、单选

地下建筑工程的防水，不采用()方法。A.混凝土自防水

B.附设卷材防水

C.附设薄膜防水

D.涂料防水正确答案：C38、单选

钻井法凿井施工中，泥浆洗井具有()的作用。A.保证井壁清洁B.提高钻机扭矩C.粉碎土块D.保护井壁防止片帮正确答案：D参考解析：施工组织设计优化需要有项目优化和设计优化的基础，而其本身的优化，则表现在项目的技术方案科学合理，而最终体现在项目的经济技术指标上。项目的施工速度或是工期长短，投资费用的高低，或者工程项目最终形成的规模大小，都是一些单方面的指标，偏弃一方面都可能将这些指标提高，但是它可能是不合理或者不科学的，最终的效益会不高，贻害建设单位，也不利于施工单位39、单选

所谓截水，是指利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕

B.回灌井

C.井管

D.排水沟正确答案：A40、单选

深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是（）。A．压入式为主，辅以抽出式

B．并列抽出式

C．抽出式为主、辅以压入式

D．并列压入式正确答案：C参考解析：41、问答?背景：某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了2个井筒，主井井筒净直径5.5m，井深650m;副井井筒直径7.0m，井深625m;风井位于井田东北部边界，净直径5.0m，井深515m。

施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工;基岩部分采用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。

但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。根据本矿井的基本条件，矿井应采用哪种施工方案?正确答案：参考解析：根据本矿井的基本条件，由于矿井设有边参考解析：试题答案参考解析：根据本矿井的基本条件，由于矿井设有边界风井，具备对头掘进的条件，因此应同时从井田中央和边界进行矿井的施工，以缩短矿井关键线路工程项目的施工时间。这样，矿井应采用对头掘进的施工方案。42、问答?背景：某矿主井井筒直径为7.5m，设计深度为830m;副井直径为8.0m,设计深度为865m，井筒涌水量50m3/h.主井采用混凝土井塔结构，副井采用永久井架进行施工。其施工设备选型如下：临时炸药库位于井田外1.5Km处的派出所隔壁，并安装了视频监控及防火、防盗系统。问题：1、设备选型有哪些不妥?如何调整?2、工业广场总平面布置有哪些问题?如何调整?3、主井、副井开工顺序，说明理由?4、副井采用永久井架施工具有哪些优点?正确答案：1、根据井筒直径、深度，及选用的设备的参数，抓斗机及吊桶的选型不能满足综合机械化施工配套作业线的需要。同时，由于井筒较深，吊桶还要肩负出矸任务，选用风动潜水泵+吊桶排水不合理。调整方案：①宜选用0.6m3以上斗容的抓岩机。②建议主提选用5m3吊桶，副体选用3m3吊桶。③排水宜选用二级排水。其中一级排水采用风动潜水泵进行排水，二级排水采用安装在吊盘上的卧泵配合专用排水管路进行排水。2、①压风机房位置布置不合理。根据相关规范要求，压风机房应布置在井口附近，不超过50m为好。应远离办公楼、绞车房等建筑物。且应布置在广场主导风向的上风侧。②临时炸药库位置布置不合理。地面临时炸药库要设置在远离村镇和居住区，与周围建筑物、道路、输电线路等安全距离应符合国家有关规定。3、采用主井先开工，副井后开工的顺序。4、可节省临时井架的使用费，利用永久井架可在井筒施工结束后加快副井的改装速度，缩短建井工期。43、单选

工程技术档案分为组织管理和工程技术两类，属于施工组织管理类档案的是（）。A.初步设计

B.设计变更

C.施工图纸

D.施工组织设计

正确答案：D44、单选

碎石土可分为漂石、块石;卵石、碎石;圆砾、角砾等种类，其划分依据是()A、颗粒级配B、块体体积C、单位重量D、密度大小正确答案：A参考解析：碎石土按照其颗粒级配分为漂石、块石;卵石、碎石;圆砾、角砾。45、问答?背景:某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务，根据业主提供的地质资料，表土无流砂，厚度不到30m，基岩部分最大涌水量到30m3/h。因此，施工单位决定采用普通井圈背板施工法时行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，来源吊泵进行排水。在井筒表土施工时，施工单位发现有3.5m厚的流砂层，采用普通井圈背板施工法无法通过，只得采用化学注浆的方法通过，造成工期延误1个月，费用增加120万元。井筒基岩施工中，井筒实际通水大于50m3/h，必须采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。井筒施工结束进行验收时，发现井筒总涌水量为15m3/h，不符合规范要求，业主要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，工期延长1个月。问题:(1)施工单位在哪些情况下可以进行工程的变更?(2)针对本井筒的施工实际情况，施工单位应如何进行索赔?(3)本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少?正确答案：(1)施工单位在哪些情况下可以进行工程的变更?答：施工单位在下列情况下可以进行工程的变更1)合同中任何工作工程量的改变;;2)工作质量或其他特性的变更;3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;4)删减任何合同约定的工作内容;5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更;6)改变原定的施工顺序或时间安排;7)施工中提出的合理化建议;8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。(2)针对本井筒的施工实际情况，施工单位应如何进行索赔?答：针对本井筒的和施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。本工程对表土采用化学注浆和基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔;而对井筒验收的涌水量超过规定进行壁后注浆不可以进行索赔，因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的结果，是施工单位自己的责任。(3)本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少答：本工程施工单位可索赔到的费用是120+200=320万元，工期是1+2=3个月。46、单选

大型矿山的工程设计通常按三个阶段进行，其中属于最早进行的项目是()。A.技术设计阶段

B.初步设计阶段

C.安装设计阶段

D.施工图设计阶段正确答案：B47、问答?案例分析题背景：某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题：1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。正确答案：1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。48、单选

不符合安全装运爆破器材做法的是()。A.轻拿轻放、不侧置和倒置爆破器材

B.装运时不携带烟火和发火物品

C.爆破器材和其他货物不混装

D.同时装运电雷管和炸药时应分开放置正确答案：D49、单选

正常情况下项目实施过程中造成费用超支以及其他损失的主要原因是()A、社会动乱B、地质条件恶劣C、进度拖延D、人工费提高正确答案：C50、多选

矿井单项工程施工组织设计内容一般应包括（）A.工程初步设计概况

B.井筒检查钻孔设计

C.矿井施工方案优化与确定

D.爆破图表

E.施工质量及安全技术措施正确答案：A,C,E51、单选

目前，帷幕法适用的深度不超过()。A.100m

B.200m

C.300m

D.400m正确答案：A52、单选

下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是()。A.较高等级的普通水泥

B.复合水泥

C.火山灰质水泥

D.矿渣水泥正确答案：A53、单选

露天矿生产能力配套是指其开采(开拓)的松碎、采装、运输、排土工艺问匹配问题，主要的要求是A、工作面已经松碎的矿岩量要小于挖掘机一定天数的装载量B、工作面未松碎的矿岩量要满足挖掘机一定天数的装载量C、工作面未松碎的矿岩量要远小于挖掘机一定天数的装载量D、工作面已经松碎的矿岩量要满足挖掘机一定天数的装载量正确答案：D54、多选

根据《矿山安全条例》和相关规程，必须先行探水才允许掘进施工的情况有（）。A．接近陷落柱时

B．接近破碎带时

C．接近已确定位置的老窑时

D．发现有出水征兆时

E．接近水文地质复杂地段时正确答案：A,C,D,E参考解析：55、多选

在井巷爆破说明书中，爆破图表的内容主要包括（）。A．钻爆器材规格特征表

B．炮眼布置图及装药结构图

C．炮眼布置参数及装药参数表

D．爆破施工安全措施

E．预期爆破效果和经济技术指标正确答案：B,C,E参考解析：56、多选

制定工程质量事故处理方案之前应完成的工作有（）。A．写出质量故事报告

B．写出质量事故处理报告

C．下达质量通知单

D．判断事故原因

E．对质量缺陷进行处理正确答案：A,C,D参考解析：57、单选

属于矿业工程项目直接工程费的是()。A.施工机械使用费B.设备进出场及安拆费C.技术咨询费D.夜间施工费正确答案：A58、多选

提高混凝土强度的方法有（）。A．降低水灰比

B．掺加早强剂

C．加入钢纤维

D．提高水泥强度等级

E．采用高强度石子正确答案：A,C,D,E参考解析：59、多选

降低深部高温巷道工作面温度的措施有（）。A．疏干热水

B．加强通风

C．工作面设置大型制冷机

D．向工作面供送低温冷风

E．向工作面喷洒低温水正确答案：A,B,D,E参考解析：60、单选

矿井建设期间为综合平衡的“四个排队”中，规模、影响、范围最大是（）的排队A.井巷、土建和机电设备安装工程间B.设备间C.年度计划与季度计划D.多工序间正确答案：A61、多选

关于基坑开挖应遵循的原则，说法正确的是()。A.有排水措施，并截断基坑周围的水流

B.相邻基坑开挖时，浅基坑应超前于深基坑的开挖

C.基坑底面应挖到基础底面深的20cm以上的深度

D.基坑周边堆载必须在基坑边缘1m以外距离

E.必要时可采用临时支撑维护基坑土坡稳定正确答案：A,D,E62、单选

矿业工程项目竣工移交的资料，除工程竣工资料外，尚应提交()资料。A.施工过程的实物视频资料

B.地质资料

C.项目环境资料

D.人事管理资料正确答案：B63、单选

通常所谓的混凝土收缩变形是指混凝土因()的结果。A.化学作用

B.水分挥发

C.温度变化

D.综合效应正确答案：A64、单选

巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于()。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2正确答案：B65、多选

井下类似具有高处作业危险的有()。A.地面井口作业B.井底井口作业

C.吊盘作业

D.斜井井口作业

E.天轮平台作业正确答案：A,C,E66、单选

按照验收规定，对于深度不超过600m的普通法凿井，井筒建成后的总漏水量和井壁集中漏水孔的漏水量分别不得大于()。A.6m3/h、0.5m3/hB.6m3/h、1.0m3/hC.8m3/h、0.5m3/hD.8m3/h、1.0m3/h正确答案：A67、问答?某施工单位中标承建一长度l50m的钢结构栈桥。进行基础混凝土施工时，施工员发现运至工地的商品混凝土流动性差，便在现场加水重新搅拌再供浇筑使用。结构制作用钢材进场时，施工单位的材料员核对了钢材的数量、规格尺寸和出厂质量保证书，然后由搬运工直接将钢材堆放在现场的平地上，供制作使用。钢结构构件加工前，项目部抽调了部分钢筋工进行了三天焊接培训，随即上岗制作钢构件。质检员对加工好的钢构件外观检查合格后，开始进行起吊安装。工程按期完工，施工单位向监理工程师提交了验收申请，项目经理部对工程进行了初验，并组织了由建设单位、监理单位参加的竣工验收。

1．钢材进场过程中，施工单位的做法有哪些不妥之处?2．施工员对运至工地的商品混凝土处理方法是否正确?说明理由。3．项目部对钢构件制作的管理是否正确?简述理由。4．本案例的工程竣工验收程序有哪些不妥之处?正确答案：68、单选

在井底车场巷道施工时，关于多头快速掘进的处理方法，不正确的是（）A.车场内掘进工作面个数的增减，应考虑器材设备的平衡B.车场施工顺序和增减工作面数目时，必须考虑到通风系统的合理改变C.确定井底车场施工顺序时，必须注意到巷道坡度的影响D.必须根据车场施工的运提要求，确定罐笼的提升能力正确答案：D69、单选

可用于瓦斯及煤尘突出矿井的炸药是（）。A．3级煤矿许用炸药B．乳化炸药C．水胶炸药D．铵油炸药正确答案：A参考解析：70、单选

单位工程的竣工验收应由（）组织相关单位进行。A．施工单位

B．建设单位

C．总承包单位

D．监理单位正确答案：B参考解析：71、单选

下列关于矿井需要的风量计算中，正确的是()。A.按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于4m3

B.按采煤、掘进、硐室等地点的平均值进行计算

C.按排尘风速计算，要求采场的最低风速不得小于0.20m/s

D.按排尘风速计算，掘进巷道的最低风速不得小于0.20m/s正确答案：A72、单选

在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是()。A.施工方案

B.土建工程

C.大型施工设备

D.地下产生系统正确答案：D参考解析：地下产生系统决定了地面生产系统的布局，同样也影响了施工设施的布局。一个矿山工程整体项目还包括有井巷工程、土建工程以及采矿、选矿设备、甚至大型施工设备的安装工程内容73、多选

矿业工程直接工程费有()。A．流动施工津贴B．水泥材料购置费C．通风机租赁费D．运输系统人工费E．营业税正确答案：A,B,C,D参考解析：74、单选

关于原岩应力与井巷工程稳定性的关系，观点正确的是()。A.支付荷载就是原岩应力，原岩应力越大，支护荷载越大B.围岩条件相同时，原岩应力越大，越不利于井巷工程的稳定C.井巷开挖破坏了原岩应力的平衡，所以必须要支护D.原岩应力仅在开挖初期对井巷工程的稳定性有影响正确答案：B75、单选

招标工作中的资格预审应在（）之前进行A.组织招标机构B.发售招标文件C.召开标前会议D.决标正确答案：B76、单选

桩端达到硬土层或岩层，荷载主要靠桩端反力支承的是()。A.摩擦桩

B.端承桩

C.预制桩

D.灌注桩正确答案：B77、问答?某矿井采用立井开拓方式，风井位于井田东部边界，主井装载系统位于副井运输水平上方，主、副井井筒深度基本相同，副井1．主、副井同时到底后，短路贯通线路如何安排?贯通点选择在何处?2．主、副井同时到底后，应如何组织井底车场巷道及硐室施工?3．主、副井同时到底后，矿井施工组织安排的井底车场巷道及硐室施工网络计划有何不当之处?如何调整?4．主井井筒表土段施工时发生工期延误3个月，如果后续井筒施工进度不变，应如何安排才能保证原施工组织受影响最小?正确答案：78、单选

砌体结构的抗压强度、抗拉强度和抗剪、抗弯强度的关系是()。A.抗压强度远大于抗拉、抗剪强度

B.抗拉强度远大于抗压、抗剪强度

C.抗剪强度远大于抗拉、抗压强度

D.抗弯强度较抗压强度高正确答案：A79、问答?背景：某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。

甲方拒付20万工期奖合理否?为什么?正确答案：参考解析：在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更参考解析：试题答案参考解析：在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不合理的，若工程变更中没有对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉。80、多选

砂浆的主要成分是砂、胶结材料和水，其胶结材料有（）等A.水泥B.石灰C.石膏D.胶水E.水泥黏土混合物正确答案：A,B,C,E81、单选

下列光源中，开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所，宜采用()光源。A.热辐射B.混合C.气体放电光源D.集中正确答案：A82、单选

混凝土的主要胶结成分是()。A.石膏

B.砂子

C.水泥

D.沥青正确答案：C83、多选

根据对顶板和围岩地压管理方法不同，采矿方法分为()。A.空场采矿法

B.充填采矿法

C.崩落采矿法

D.溶解采矿法

E.溶浸采矿法正确答案：A,B,C84、单选

根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是()。A.有疑必探

B.先探后掘

C.预测预报

D.先治后采正确答案：C参考解析：近期颁发的煤矿防治水规定，其中第二条：煤矿企业(矿井)、有关单位的防治水工作，适用本规定。现行煤矿安全规程、规范、标准等有关防治水的内容与本规定不一致的，依照本规定执行。第三条：防治水工作应当坚持预测预报、有疑必