建设工程施工合同补充协议模板

第页共页建设工程施工合同补充协议模板甲方：（名称/个人）__________，法定代表人/姓名__________，联系地址__________，联系电话__________乙方：（名称/个人）__________，法定代表人/姓名__________，联系地址__________，联系电话__________鉴于甲、乙双方就__________工程（以下简称“工程”）已签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，特制订本补充协议，以完善、补充原合同的相关内容，进一步规范双方的权利义务关系。本补充协议具有与原合同具有同等法律效力。一、合同工程名称工程的名称为__________。二、合同工程的详细情况1.工程地点：__________2.工程范围：__________三、工程费用和付款方式1.工程总造价为人民币（大写）__________元整（￥__________）。2.施工工程款的支付方式及时间安排如下：（1）预付款：合同签订后的第7天内支付工程总造价的______%作为预付款，金额为人民币（大写）__________元整（￥__________）。（2）进度付款：工程按照进度顺利进行，甲方应在乙方提交发票和工程进度报告后的30天内支付合同价款的______%。（3）竣工验收付款：工程竣工后，乙方提供完整的竣工文件，并经甲方验收合格后的15天内支付合同价款的______%。（4）保修金：甲方按照工程验收合格后90天内，支付工程总额的______%作为保修金，工程在保修期内无问题时将退还给乙方。四、工程期限延长和工期管理1.工程期限为__________天/月（自合同签订生效之日起计算）。2.鉴于工程的特殊性，经甲方和乙方充分协商，同意将工程期限延长至__________天/月。3.双方应按照原合同和本补充协议约定的工期要求，严格按照工程进度计划进行施工，并根据实际情况及时协商解决工期延误问题。五、款项调整和支付1.若出现以下情况，甲方可视为乙方拖延工期，乙方应补偿甲方因此而产生的损失，并须按照每延期一天应支付的违约金标准进行支付：（1）无正当理由延误施工进度的；（2）施工质量不符合合同要求，需进行返工整改的；2.乙方应按照合同约定的款项比例进行支付，并提交相应的发票和工程进度报告。六、施工质量管理和验收标准1.施工质量应符合国家标准和相关规定，并承担相应的质量责任。2.工程竣工后，乙方应提供验收报告和竣工资料，经甲方验收合格后方可交付使用。七、违约责任和争议解决1.若一方违反本补充协议约定的任何条款，在收到守约方书面通知后，应在______天内予以纠正。逾期未纠正的，应支付守约方每延期一天应支付的违约金。2.若因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他补充事项1.除本补充协议外，双方在签订本补充协议时所达成的其他约定，应作为本合同的补充，具有同等法律效力。2.未尽事宜，可由甲、乙双方在合作过程中协商解决，形成书面补充协议。本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）