施工班组协议书

施工班组协议书施工班组协议书1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)二、工程名称：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库迁建项目(二期工程)具、用具及找平、收面压光、覆盖(包括覆盖物运输、清理)、垫块装砌体加固筋、预埋筋、铁件、木砖、配合水电组预留明(暗)管槽、过程。浇捣小体积砼(如：门窗过梁、压顶、线条、构造柱、圈梁等砼的前后台运输、捣固、收面)、抹防潮层、地梁砖胎模砌筑等全部现场，并处以1000-3000元的罚款。⑧自备工作所需雨衣、雨鞋、手套，二级配电箱以后电线电缆否则处以200～500元罚款。24小时听从施工期，因乙方进度和质量返工原因延误工期一天，罚款1000元(除天气影响外)。在施工中，承包人必须坚守工地，否则每缺一天罚款100每次罚款200元。必须配戴安全帽进入施工现场，违者每人每次处以100元罚款。对工人按规定处罚(扣乙方工程款)。凡乙方发生工伤亡事故，违章乙方总工资下浮5%。甲方按乙方月进度完成工程量付给乙方%进度款，粉刷完工后再付给乙方%,(但质量评定必须达到合格)。余下%待本工 日块2)、乙方参加施工的人员必须提供身份证复印件及1寸相片2张，商，否则每次罚款500元。工作(包括主体结构、栏板、水箱、装饰架、装饰物等所有零星砼构3、全工序所需大小型机械及锄头、铁铲、板面(楼梯踏步)找平所用的滚筒(每层板面均应用滚筒滚压后采用磨浆机磨平压光)、抹2、甲方提供电源箱到板面，基础部分1个、基础以上1乙方：身份证号码：小组，并指派专职安全人员现场管理(现场书面式或口头指令),乙(易发)事故的情况。及作业环境的安全检查和交接班制度。(倘若)工人发现事故隐患应8、劳动保护用品、安全防护用品的合格率及使用率达到100%;安全教育培训、三级安全教育达到100%;特种作业人员持合格上岗证上岗率达到100%。违”:不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律；保证“三不伤他方人员等),双方应协同进行紧急抢救伤员和保护现场，并在事故1、外来务工人员住宿工地应持有效的身份证(身份证复印件),另租房屋(非工地工作人员),并及时向分管负责人提出申请，如若5、附件《民工权益保障承诺书》(附后)甲方(签字或盖章):乙方(签字及指印):年月日2、如发现乙方施工人员在施工现场有偷盗行为，每次罚款1000进行挂表计量方可使用。水电费(电费3.5元/度，水费4元/吨)在工xxx建设项目，其中地下一层，地上18层2栋、29层1栋、局部xxx建设项目1楼外架搭设(包括地下室及主体结构、二次结构与的人工、辅助材料(除钢管、扣件、安全网、竹笆板、踢脚板、工字(1)外墙脚手架的搭设和拆除(包括预埋件的制安与拆除，悬挑架体的制安);满足外墙粉刷需要。(5)楼梯栏杆防护搭设与拆除。(9)按要求铺设踢脚板。(10)土方开挖的基坑防护。(16)临街防护架的搭设和拆除.本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和工程量在当月底结算，在次月15日前支付上月工程款的80%,主体结构封顶后支付10%,结算后余款在半年内付清。每次结算前都必甲方：海过春节，从腊月30日(20xx年2月17日)起至正月初止共休假天，正月初日(20xx年2月日)起正式上班。为此，我公司与班组负春节期间每天上班人数达到()人，并按规定上下班奖甲方(签名、盖章):乙方(签名):指印：公司工程名称：可拆除.(以下简称甲方)(以下简称乙方) 桥板的预制安装。顶砖塞缝(必须密实),砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆(刷界面剂)。门窗护角及其它需要护角(边角)檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛(洗砂)油漆部分刷毛(洗砂)不许有接头与砂眼。天棚按建设方要 2.施工进度满足甲方总体进度要求，总工期(以建设单位规定的日期为准)。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后中扣10%,待工期赶上付足应付部分。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方(保修金甲方不支付利息),保修期从竣工验2.按建筑面积元/m²(大写元)计算(单价组成： 元/m²,以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分)围以外的工作综合单价，技术工(大工)150元/天、男杂工(小工)90元/天男、杂工(小工)80元/天(工作时间为九小时。,综合单价4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费(含植拉结1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工(砌体结束)支付至85%,甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%,余下3%五个月内付清。时，乙方承诺(20天内迟发工资)不得停工、不索赔、不聚众闹事、万元)的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费1.本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自行负责)并书面通知乙方，直至终止协议。3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起4.本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同 施工班组协议书9施工单位：工程名称：2.当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不施工班组协议书10签订日期：年月日施工班组协议书11甲方：乙方：4、开工日期：年月日5、竣工日期：年月日1.4安全教育培训、三级安全教育达到100%;标，由甲方安全管理人员书面建议给予奖励(每个项目20_~5000元),甲方(公章):乙方(签字):甲方项目经理：安全监督员：甲方项目安全员：仓库管理员：签字地点：签字地点：日期：年月日日期：年月日施工班组协议书12 施工队(以下简称甲方):代表：地址：电话： 施工队(以下简称乙方):代表：地址：电话：(1)甲方施工队负责从年月日起至年(2)乙方施工队负责从年_月日起至