承揽纠纷起诉状_第1页
承揽纠纷起诉状_第2页
承揽纠纷起诉状_第3页
承揽纠纷起诉状_第4页
承揽纠纷起诉状_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

承揽纠纷起诉状一、背景介绍我们代表原告王先生,就承揽合同纠纷一事向贵庭提起诉讼。原告王先生是一家建筑工程公司的老板,被告李先生是一位建筑工程师。双方在XXXX年XX月签订了一份承揽合同,合同约定李先生负责承揽王公司的一项建筑工程,并约定工期为XX个月。然而,在履行合同的过程中,被告李先生未能按照合同约定完成工程,并存在质量问题,给原告王先生造成了巨大损失。二、诉讼请求原告王先生基于上述事实,向贵庭提出以下诉讼请求:要求被告李先生按照合同约定的工期内完工,保证工程质量符合约定标准;要求被告李先生赔偿原告王先生由于迟延工期和质量问题所遭受的直接经济损失;要求被告李先生承当本案的诉讼费用及其他合理费用。三、事实与理由合同约定了明确的工期和质量标准。根据合同,被告李先生应在XX个月内完工,而实际工程已延期X个月,且存在多个质量问题。原告王先生屡次书面和口头提醒被告李先生按时完工,并对质量问题进行整改。然而,被告李先生未能积极响应和解决问题,导致工程无法按时交付且质量问题未得到解决。由于工期的延误和质量问题,原告王先生不得不支付额外的人工费、材料费等费用,并且无法如期向客户交付工程,造成了重大经济损失。基于上述事实和理由,原告王先生请求贵庭支持其诉讼请求,并要求被告李先生承当因违约行为而产生的一切经济损失。四、证据列表原告王先生将在庭审过程中提交以下证据予以证明:承揽合同及其相关附件;出具的书面催告通知;工程进展记录和问题整改记录;相关支付凭证;证人证言。五、诉讼费用及其他基于被告李先生的违约行为,原告王先生请求被告承当本案的诉讼费用及相关合理费用,包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费等。六、诉讼请求综上所述,原告王先生恳请贵庭:判决被告李先生按照合同约定的工期内完工,并确保工程质量符合约定标准;判决被告李先生赔偿原告王先生由于迟延工期和质量问题所遭受的直接经济损失;判决被告李先生承当本案的诉讼费

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论