工程承包合同4篇

第页共页工程承包合同4篇【热门】工程承包合同4篇工程承包合同篇1发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：。二、工程地址：三、承包方式：包工包料(大包)。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进展防锈处理，然后进展氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。九、违约责任：1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进展施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员缺乏，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承当，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承当，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包合同篇2建立单位〔甲方〕：承建单位〔乙方〕：为确保该工程的顺利进展，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。第一条工程概况1、工程名称：园林绿化2、工程地点：北京市密云县密西路与西道穿插口人保大厦3、承包方式：包工、包料4、工程造价：壹拾万元人民币第二条工程期限本工程年8月20日开工，_____年10月10日开工。第三条工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提早三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的.，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提早24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承当相应损失。第四条甲方工作1、确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，承受甲方对工程进度的监视检查。2、工程开工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承当质量保修责任。3、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承当。第六条质量验收工程质量应到达《城市绿化施工及验收标准》标准，经历收不合格，乙方进展返工、修改并承当所发生的费用。第七条付款方式工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包合同篇3工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人〔全称〕：__________承包人〔全称〕：________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内__工程内容：_配电柜安装工程___资金____自筹_________二、工程承包范围承包范围：____包工包料____三、合同工期：合同工期总日历天数___15__天四、质量标准工程质量标准：___合格____________五、合同价款〔构成见附表〕金额〔大写〕：壹万圆整〔人民币〕￥：_10000.00_元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安消费的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：工程未交接前由承包人保护并承当费用，交接后由发包人保护及承当费用。3、平安文明施工：施工平安、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发惹事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工程结算支付方式：工程开工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期开工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工。7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程开工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否那么有承包人承当全部责任。2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。3、承包方做到现场平安、文明施工，确保工程质量，所发生的一切平安、质量事故全部有承包人承当所有损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。发包人:〔公章〕承包人：〔公章〕法定代表人：法定代表人：委托人：委托人：年月日年月日工程承包合同篇4甲方：乙方：根据工程需要，甲、乙双方就处工地承包事宜，达成协议如下：承包范围及内容：承包价格：1、乙方须按照设计要求进展施工，因此返工造成的一切损失由乙方负责。2、乙方必须严格按照操作规程施工、平安文明施工，随时做好平安教育和平安检查，发现平安隐患和违章作业，应立即停顿作业和纠正。假设违背操作规程所造成的大小平安事故乙方需负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。3、乙方进场后，甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进展监视与乙方配合办理工程阶段验收和开工验收，及时审核乙方申报的工程拨款恳求，及时配合乙方协调，处理施工中遇到的必需要甲方协调解决的问题4、乙