2023一级法规习题及答案

2023年一级法规习题1、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（B）A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度2、关于上位法与下位法法律效力的说法正确的是(A)。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（C).

A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规4、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（BCD）。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经是施工企业法人授权的管理施工项目者C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D.项目经理是施工企业的内部岗位E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果5、关于建设工程中代理的说法，正确的是（C）。A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理6、关于代理的说法,正确的是(A)A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任7、下列权利中不属于物权的是（D）A、抵押权B、房屋产权C、建设用地使用权D、商标权8、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（C)

A、甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自己保留地役权

B、甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C、甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D、甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁9、关于地役权,下列表述正确的是（ABDE）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人10、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（D）。A、合同不生效B、合同无效C、合同终止D、不影响合同效力11、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有(BCE)。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人12、下列情形能够引发合同之债的有（AE)

A、建设单位拖欠工程进度款B、施工中偷工减料造成的损失

C、监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D、噪声污染使周边居民无法正常休息E、建材供应商供应的建筑材料不合格13、2023年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2023年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利有效期满的期限是(C)A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日14、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为(B)

A、发明B、实用新型C、外观设计D、设计方案15、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（C）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元16、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（BE)

A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B、丙的保证方式为连带责任保证

C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D、甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任

E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任17、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求(C)。A.丙先行代为清偿B.甲和丙共同支付C.甲先行支付D.甲和丙连带支付18、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（D）A、行使质押权变卖全部水泥B、行使质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥19、某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保，保证合同中没有明确约定保证范围。工程交工后，建设单位拖欠施工单位工程款530万元，迟延履行利息7万元，违约金15万元。施工单位起诉产生的诉讼费用40万元。则施工单位有权向保证人主张（D）A、530万元B、537万元C、552万元D、592万元20、根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（D).

A、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D、抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿21、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ABD）A、建筑物B、建设用地使用权B、生产设备、材料D、在建工程E、在建船舶22、下列（ABC）合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人可以行使留置权A保管合同B运输合同C加工承揽合同D买卖合同23、预制件定做合同总价款100万元，施工企业向预制作厂支付定金50万元，预制作厂不履行合同，则应当共计返还（C）万元。A、50B、100C、24、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2023年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（B）。A.2023年2月10日B.2023年4月20日C.2023年5月1日D.2023年5月10日25、关于人身保险合同的说法，正确的是(C)。A.人身保险的投保人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.人身保险合同的投保人不可以为受益人26、关于保险索赔的说法,正确的是(C)A.保险事故发生后,索赔时只有被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔C.保险事故发生后,应当及时通知保险人D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额27、2009年2月1日某商品房项目的建设单位向某保险公司投保了建筑工程一切险，保险单明细表中列明的保险期限为2年（保险终止日为2011年2月1日）。2011年1月1日，建设单位将底层大堂装修为售楼处，接受客户预售登记。该工程实际于2011年2月15日竣工验收合格，2011年3月2日工程交付使用。该工程保险终止日为（B）。A、2011年1月1日B、2011年2月1日C、2011年2月15日D、2023年3月2日28、下列关于企业所得税的有关规定中说法正确的是（D）A.企业所得税缴纳包括个人独资企业B.居民企业和非居民企业的所得税率相同C.企业提供劳务所得收入为不征收所得税收入D.企业财政拨款性收入为不征收所得税收入29、纳税人销售（BCDE）其增值税税率为11%。A、无形资产B、天然气C、销售不动产D、图书报纸E、建筑30、刑事责任的附加刑包括(ABC)。A、罚金B、没收财产C、剥夺政治权利D、管制E、拘役31、施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（D）A、责令停业B、罚款C、责令限期改正D、责令赔偿损失32、关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是(B)。A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D.罚款是民事责任的承担方式之33、下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（BCD)

A、赔礼道歉B、支付违约金C、赔偿损失D、采取补救措施E、罚金34、关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（ABCD)

A、已经确定施工企业

B、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C、建设资金己经落实D、按照规定需要委托监理的工程己经委托监理

E、按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告35、建设单位办理工程项目质量监督手续应在(D)。A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前36、某大型体育馆项目总投资6000万元，经划拨方式取得建设用地使用权，预计工期18个月。则领取施工许可证前，建设单位应当具备的开工条件不包括（C）。A、已经建设用地批准书和建设工程规划许可证B、已经确定施工单位和监理单位C、到位资金必须超过3000万元D、已经过消防设计审核合格37、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（B)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．

A、15天B、1个月C、2个月D、3个月38、根据《建筑法》，开工报告制度是指（

B

）。

A、建设单位对施工企业开工条件的确认

B、政府主管部门的一种行政审批制度

C、监理单位对施工企业开工准备工作的确认D、政府主管部门对施工企业开工条件的确认39、建筑企业提出资质升级或增项申请，在申请之日起前1年内容有（ABDE）不让升级或增项。A、超资质接工程的B、转包工程的C、发生安全事故的D、瞒报安全事故的E、不履行保修义务的40、建造师初始注册者，自资格证书签发之日至提出注册申请的最长期限为（A)，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

A、3年B、6个月C、1年D、2年．41、注册建造师享有的权利有（ACDE）A、使用注册建造师名称B、遵守法律、法规和有关规定C、对本人执业活动进行解释和辩护D、保管和使用本人注册证书、执业印章E、接受继续教育42、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（C）。A.取消投标资格B.降低资质等级C.责令限期改正D.吊销企业资质证书43、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（B）.A、联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人B、联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任C、联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务D、联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务44、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（C）

A、联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B、联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C、联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D、由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级45、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（B）日。A、5B、20C、10D46、以下构成招标人与投标人串通投标行为的是（B）A、招标人在投标截止时间后接受投标文件B、招标人泄露标底C、招标人在中标候选人以外确定中标人D、招标人以不合理条件限制潜在投标人47、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（B）A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员签订了共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人48、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（C），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明B、向评标委员会成员行贿

C、因不可抗力提出不能履行合同D、与招标代理机构串通49、投标有效期的起始时间是（B）。A、发售招标文件B、投标截止C、评标结束D、发出中标通知书50、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（ACDE)A、投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B、投标文件逾期送达或者为送达指定地点

C、投标文件未按招标文件要求密封

D、投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

E、联合体投标未附联合体各方共同投标协议51、某招标人2023年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（B）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、2023年4月15日 B、2023年5月1日C、2023年5月15日 D、2023年6月1日52、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（BCD）。A、招标人组织投标人踏勘项目现场B、招标人向其中的某投标人透露标底C、招标人在开标前，开启了标书并将投标情况透露给了某投标人D、招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿E、招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标53、根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（C）。

A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人54、根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（AD）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的C.授意投票人撤换、修改投标文件的D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的E.向特定投标人泄露标底的55、甲乙两家施工单位联合承包某公路工程，双方约定甲承担路基施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（D）。A、由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B、建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C、甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例对建设单位承担损失D、甲应向建设单位先行赔付全部损失56、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(C）。

A、分包单位只对总承包单位负责

B、建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利

C、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利57、根据《建筑法》关于建筑工程分包的说法，正确的有（AE)

A、建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B、资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程

C、建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用

D、严禁个人承揽分包工程业务

E、劳务作业分包可不经建设单位认可58、关于工程再分包的说法正确的是(B)A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人59、按照我国有关定，下列属于转包的有（BC）。

A、施工单位将工程分包给个人

B、施工总包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转给其他单位或个人

C、总包单位不履行管理义务只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施

D、没有资质的单位或个人借用其他单位的资质承揽工程

E、施工单位将主体工程分包给其他单位60、不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（B）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．

A、乡（镇）B、县C、市D、省61、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是(D)。A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为62、施工单位的以下违法行为，应记入资质不良行为的是（D）A、特殊技术工种未持证上岗B、借用其他企业资质证书参加投标C、不履行保修义务D、出借安全生产许可证63、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（BCD)

A、在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施

D、使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

E、未按照节能设计进行施工的64、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是(B)。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告65、建筑市场不良行为信息公布期限一般为（D).

A、1个月至2年B、2个月至1年

C、3个月至2年D、6个月至3年66、合同法规定，（D）应当采用书面形式订立。A、借款合同B、买卖合同C、租赁合同D、建设工程合同67、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（BC)

A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B、应当以鉴定合格日期为竣工日期

C、鉴定期间为顺延工期期间D、应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期68、施工合同文本规定当承包商在合理的期内提出延期开工要求，工程师在接到要求后的（A）内以书面的形式答复承包商。A、48小时B、8小时C、7天D、14天69、乙施工单位通过招标程序中标了甲公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订合同并备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（A).

A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同

C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约70、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6月1日提交竣工结算文件。8月5日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（A）A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据71、某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（D）A、不予认可B、委托进行鉴定C、推定为未变更D、要求承包人提供相关证据72、某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款5000万元,也无力支付施工单位工程款3000万元（其中含违约造成的损失500万元），则（ADE）A、施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价B、施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿C、竣工之日起6个月内，施工单位有权要求其3000万元债权优先于银行受偿D、竣工之日起6个月后，银行有权要求其5000万元债权优先于施工单位受偿E、施工单位无权就其500万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿73、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（C）

A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担74、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（AD）A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖。B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出。D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价。E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除。75、建设工程施工合同无效，将不会产生（D）的法律后果。A、返还财产B、折价补偿C、赔偿损失D、支付违约金76、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（D)

A、因显失公平而无效B、由于分包单位自愿签署而有效

C、仅对总承包单位和分包单位有效D、因违反法律、法规强制性规定而无效77、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法正确的是(B)。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销78、施工合同可撤销的情形有（AD）。A、在订立施工合同时显失公平B、施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益C、违反了《建筑法》的强制性规定D、订立合同时，建设单位存在重大误解E、损害社会公共利益79、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（B）。A、代理人超越代理权订立的合同B、因重大误解而订立的合同C、造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D、以合法形式掩盖非法目的的合同80、可撤销合同被撤销后，其法律后果是（C）。A、自撤销后无效B、申请撤销时无效C、自始无法律约束力D、合同有效81、5月12日，工程所在地发生强烈地震，工程全部被毁。5月15日，承包人书面通知发包人解除施工合同，5月25日，发包人收到该通知，5月26日，发包人回复同意解除。则该施工合同解除的时间是(C)。A、5月12日B、5月15日C、5月25日D、5月26日82、2023年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（C）。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任83、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（A）履行。A、订立时履行地市场价格B、履行时订立地市场价格C、履行时履行地市场价格D、政府指导价格84、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（A）。

A、费用和工期损失全部由承包商承担B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、费用由业主承担，工期不顺延85、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（B）承担。A、建设单位B、施工企业C、监理单位D、建设行政主管部门86、李某今年52岁，自2006年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（B）。A、应当与其签订固定期限劳动合同B、应当与其签订无固定期限的劳动合同C、应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D、可以不与之签订劳动合同，因其是临时工87、关于劳动合同试用期的说法，正确的有（CE）。A、试用期次数最多为2次B、试用期不包含在劳动合同期限内C、试用期最长为6个月D、试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E、以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期88、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（B）倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同。A、一 B、二C、三 D、四89、在试用期内劳动要终止劳动合同关系，应提前（C）天通知用人单位。A、1 B、2C、3 D、90、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（B).

A、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件

B、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C、用人单位未及时足额支付劳动报酬

D、用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益91劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是(B)。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作92、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（C）后，可以解除劳动合同。A、其同住的近亲属B、发布决定C、额外支付劳动者一个月工资D、赔偿损失93、关于劳务派遣的说法，正确的有（ABC）。A、经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记B、劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C、劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D、用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E、除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用94、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是(B)。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬95、项目经理韩某与施工单位发生劳动纠纷，经劳动仲裁，韩某的部分请求未获得支持。如韩某不服仲裁裁决，（A）A、可以向人民法院起诉B、可以重新申请劳动仲裁C、必须履行仲裁裁决D、可以请求撤消仲裁裁决96、根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是(ABDE)

A、在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的

B、在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的

C、劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的

D、女职工在产期的E、因工负伤被确认丧失劳动能力的97、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（CV)

A、在试用期间被证明不符合录用条件的B、严重违反用人单位

C、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D、被依法追究刑事责任的98、下列有关工伤处理规定说法正确的有（ABC）A、患职业病的认定为工伤；B、劳动功能障碍分为10个等级，生活自理障碍分为3个等级；C、生活完全不能自理的生活护理费为统筹地区上年度职工平均工资的50%；D、职工因公致残被鉴定为1-2级伤残的，才可以保留劳动关系；99、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为(D)

A、简易交付B、占有诀定C、指示交付D、拟制交付100、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是(A)。A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撒销合同101、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（B）A、应以书面方式订立B、若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C、若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同102、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（A）

A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作

C、甲应支付全部约定报酬D、甲不用赔偿乙的损失103、根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（A)

A、定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿

B、没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付

C、报酬约定不清的，定作人有权拒付

D、因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任104、一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克（A）元向卖方付款。A、90 B、100C、110 D、120105、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为(C)。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定106、融资租赁合同的主要特征有（ABD）A、是一种将融资与融物结合在一起的特殊交易方式；B、出租人身份具有双重性；C、合同为不要式合同；D、融资租赁合同应当采用书面形式107、在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（B）。A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力造成标的物损毁D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果108、某交通设施工程施工穿越噪声敏感区域，关于其夜间作业，下列说法正确的是（BCD）A、禁止一切夜间施工B、因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C、必须公告安民D、必须取得主管机关证明E在开工15日前，将环境噪声污染防治措施向行政主管部门报告备案109、城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（D）天，向环境保护行政主管部门申报。A、5B、7C、10D、15110、根据相关规定建筑施工工程中场界环境噪声昼间不能超过（B）dB(A)A、50B、70C、75D、55111、下列关于民用建筑节能的表述错误的是（B）。A、对不符合节能强制性标准的新建项目，不得颁发规划许可证、施工许可证B、国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统C、国家支持和鼓励使用再生水D、对既有建筑实施节能改造，应优先采用低成本改造措施112、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法正确的是(A)A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水D.禁止向水体排放生活污水113、根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有(ACE)A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%114、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（ABCD）

A、经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证

B、对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告

C、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E、民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造

115、关于节能技术进步的说法，正确的是（A）。A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B、国家采取强制措施研发施工节能技术C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持116、下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（ACE）A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训117、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（D）小时赶赴工地现场．

A、12B、36118、某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业，该名人故居系省文物保护单位。则必须经（A）批准方可开工。A.省文物行政主管部门B.省建设行政主管部门C.省政府D.国家文物局119、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有(AD)。A、全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B、不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C、不得破坏文物保护单位的历史风貌D、进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E、全国重点文物保护单位不得拆除120、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是(D)。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行挖掘作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院批准C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，必须经国务院文物行政主管部门同意D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意121、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（A)

A、食品加工生产企业B、建筑施工企业

C、烟花爆竹生产企业D、矿业企业122、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（D)年内不得申请安全生产许可证．

A、2B、1C、123、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（ABCD）。A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的124、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（B）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发125、施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（BCE)

A、组织制定安全施工措施B、消除安全事故隐患

C、及时、如实上报安全事故D、编制安全生产规章制度和操作规程

E、确保安全生产费用的投入126、施工作业人员享有的安全生产权有（BCDE)A、纠正和处理违章作业B、拒绝连续加班作业

C、拒绝冒险作业D、紧急避险E、对施工安全生产提出建议127、某施工项目在5月份施工时间为25天，则项目负责人现场带班时间最低为（C）天。A、10B、15C、20D、25128、爆破工程需编制专项施工方案,并附具安全验算结果。该施工方案须经(DE)签字后才能实施。A、建设单位驻工地代表B、建设单位的法定代表人C、施工单位的项目负责人D、施工单位的技术负责人E、总监理工程师129、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并处挪用费用（C）的罚款。A10%--20%B20%--40%C20%--50%D40%--60%130、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在地铁隧道施工项目中，施工单位应当组织专家论证、审查的专项施工方案是(C)。A．支护方案B．开挖方案C．爆破方案D．起重吊装方案131、施工现场应当设置显著安全警示标志的部位，不包括（D）A、现场入口B、脚手架C、基坑边沿D、防火板仓库132、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（C)组织专家论证A、安全监督管理机构B、建设单位C、施工单位D、监理单位133、根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（D）A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准134、施工单位的(ACD)，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。A、垂直运输机械作业人员B、专职安全生产管理人员C、起重信号工D、安装拆卸工E、企业主要负责人135、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（C）分开设置，并保持安全距离。A、项目部办公室与工人宿舍 B、项目部办公室与工人食堂C、项目部办公室与木工车间 D、工人宿舍与食堂136、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，可处（A）的罚款。A.5～10万元B.10～20万元C.10～30万元D.20~50万元137、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收（C）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查138、某项目实施工程总承包，则关于项目应急救援处理工作，说法错误的是（B）A、总承包单位统一组织编制工程应急救援预案B、分包单位可以不再建立应急救援组织C、综合应急预案和专项应急救援预案应在主管部门备案D、每年至少组织2次现场处置方案演练139、施工企业以建筑工程造价为依据提取安全费用，计提标准为造价的1.5%的建设工程有（C）。A、矿山工程B、房屋建筑工程C、市政公用工程D城市轨道交通工程140、某建设工程施工工期为18个月，施工合同中约定的安全文明施工总费用为1000万，则建设单位预付安全文明施工费不能低于（C）万元。A、100B、200C、300141、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是(C)。A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位142、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（D）应当提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、建设单位在招标文件中B、施工单位在投标文件中C、监理单位在监理大纲中D、设计单位在设计文件中143、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除发生变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（C）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A、15B、20C、30D144、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（CDE）。

A、2人死亡事故B、10人死亡事故C、3人死亡事故

D、20人重伤事故E、1000万元经济损失事故145、根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（ACDE）派人参加。

A、监察机关B、人民法院C、公安机关D、人民检察院E、工会140、安全事故发生后，事故单位主要负责人不立即组织事故抢救的，处上一年收入（D）罚款。A10%--30%B20%--40%C40%--60%D40%--80%141、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括(BCE)。A、事故发生地点B、人员伤亡数量C、直接经济损失数额D、事故发生时间E.社会影响程度142、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有(C)。A、安全许可证B、销售许可证C、产品合格证D、安装许可证143、根据〈〈建设工程安全生产管理条例〉〉的规定，属于施工单位安全责任的是（B）A、提供相邻构筑物的有关资料B、编制安全技术措施及专项施工方案C、办理施工许可证时报送安全施工措施D、提供安全施工措施费用144、根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有(BC)。A.编制施工安全生产规章制度B.向施工企业提供准确的地下管线资料C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险145、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（C）。A、继续要求施工单位整改 B、要求施工单位停止施工C、及时向有关主管部门报告 D、协助施工单位消除隐患146、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（B）承担

A、设备使用单位B、具有相应资质的单位

C、设备出租单位D、检验检测机构147、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（B）现场实施全过程监督．

A、施工单位负责项目管理的技术负责人B、装、拆卸单位的专业技术人员

C、监理单位负责安全的工程师D、出租单位生产管理人员148、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于建设单位安全责任的有(ADE)

A、编制施工安全生产规章制度和操作资料

B、向施工单位提供准确的地下管线资料

C、对拆除工程进行备案

D、保证设计文件符合工程建设强制性标准

E、为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险149、下列标准属于强制性国家标准的有（BD)

A、行业专用的质量标准B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设行业专用的制图方法标准

D、工程建设通用的试验标准

E、工程建设行业专用的评定方法标准150、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（D）A.予以修订B.继续有效C.应当复审D.即行废止151关于工程建设强制性标准的说法,正确的是(A)。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制152、在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（DE)

A、继续按照工程图纸施工B、按照技术标准修改图纸

C、按照标准图集施工D、及时提出意见和建议

E、通过建设单位要求设计单位予以修改153、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（A)

A、可以转包检测业务B、具有独立的法人资格

C、是中介机构D、分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质154、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送（A）的质量检测单位进行检测。A、具有相应资质等级B、建设单位许可C、建设行业协会认可D、监理协会认可155、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有(CDE)。A.填充墙的混凝土小型砌块B.混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥156、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（A）承担．

A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、建设主管部门157、监理单位的主要安全责任之一是（D).

A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C、在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

D、发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位158、根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（D).

A、从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书

B、勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确

C、设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计

D、勘察、设计单位不得分包所承揽的工程159、依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是(A)A、建设单位拨付工程款B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土应于基础工程D、大型非标构件进行吊装160、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（A)

A、施工总承包合同中没有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D、分包单位将其承包的专业工程进行专业分包161、关于施工总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（ACDE）。A、施工总承包单位对其采购的材料质量负责B、施工总承包单位对施工质量负责C、分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D、分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E、施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责162、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（B)A、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。

B、未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

C、隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序

D、未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收163、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有(ABCE)。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程164、、某商场项目，建设单位因急于开业，在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层交由商户进行店铺装修。装修过程中，建设单位陆续发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题中，不能够获得人民法院支持的有（ABC）A、卫生间瓷砖贴面脱落、水管漏水B、电梯运行声响过大C、屋面彩钢板破损D、地基沉降不均匀E．部分承重墙出现裂缝165、关于建设工程返修的说法，正确的是(C)A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业才负责有偿返修166、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ACD）。

A、勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程

B、勘察文件应注明工程使用年限

C、勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计

D、注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责

E、有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定167、根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法,正确的是（C）A.为节约投資成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位确定168、关于工程监理职责和权限的说法,正确的有(ABDE)。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收E.未经监理工程师签字,建筑构配件不得在工程上使用169、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（A)

A、终身不予注册B、吊销执业资格证书，5年内不予注册

C、责令停止执业3年D、责令停止执业1年170、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（B)A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、已签署的工程结算文件

C、完整的技术档案盒施工管理资料

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件171、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（ACDE)

A、工程竣工验收备案表B、住宅使用说明书

C、工程竣工验收报告D、施工单位签署的工程质量保修书

E、公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件172、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（A）亿元。A、1B、0.9C、173、以下关于建设工程规划、消防、环保、节能验收，说法正确的是（C）A、建设单位应在竣工验收后3个月内向城乡规划部门报送有关竣工验收资料；B、建设单位申请消防验收，公安消防机构应在20个工作日内组织验收；C、环保设施竣工验收应当与主体工程竣工验收同时进行D、节能验收由建设主管部门组织174、关于建设工程保修责任的说法，正确的有(CE)。A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位承担B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单承担E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修175、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（A）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日176、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（C）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除177、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法正确的是(A)。A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任178、若施工合同约定工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款(A)左右的比例预留保留金。

A、结算总额5％

B、预算总额5％

C、预算总额10％D、结算总额10％179、民事诉讼的基本特点包括（ADE）。A、公权性B、自愿性C、保密性D、强制性E、程序性180、关于行政行为特征的说法正确的是(B)。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为181、关于民事纠纷和解的说法中正确的是(C)。A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结B.和解协议具有强制执行力C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中182、下列关于诉讼管辖的表述正确的是（D）。A、所有第一审民事案件均应当由基层人民法院管辖B、建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖C、受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D、房屋买卖纠纷不实行“原告就被告”原则183、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有(BCD)。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼由房屋所在地人民法院管辖C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖184、根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有(CD)。A、货物运输B、人员伤害C、房屋权属D、土地使用权出让E、建设工程施工合同185、根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（BCE)

A、原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织

B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求和理由

D、事实清楚，证据确实充分

E、属干人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖186、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（B）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长187、关于仲裁调解的说法，正确的是（C）A、仲裁庭必须先进行调解B、调解不成不能做出裁决书C、仲裁调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力D仲裁调解书自作出时生效188、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（B）。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人189、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有(BE)。A、该仲裁协议当然无效B、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效C、一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁D、一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构E、当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效190、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于(D)。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院B.仲裁协议签订地的中级人民法院C.仲裁协议签订地的基层人民法院D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院191、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（BCE）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决不予执行。

A、双方当事人均不满意仲裁结果B、没有仲裁协议

C、仲裁员隐瞒了应该回避的事由D、没有对另一方当事人形成强制作用

E、裁决事项超出仲裁委员会权限192、当事人不得在合同中协议选择由（C）的人民法院管辖。A、原告住所地B、合同签订地C、仲裁机构所在地D、标的物所在193、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款