2023年镇雄县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE422023年镇雄县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。(2017)A、请求甲双倍返还定金8万元B、请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D、请求甲支付违约金6万元答案：B解析：定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6+4=10万。参见2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以()资质等级划定。A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、三者中资质等级低的单位答案：D解析：共同承包的资质要求《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。4．勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。5．某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准，发包单位要求承包单位开始施工。下列正确的说法是()。A、施工许可证是获准开工的唯一批准文件B、施工单位有权拒绝施工C、可以边施工边申领施工许可证D、施工单位应当按照指令开工答案：D解析：《建筑法》第7条规定：“按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，不再领取施工许可证”。可见根据题干描述的情形，A、B、C选项都不符合题干要求;只有D选项符合题干要求，是正确选项。6．某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。A、恶意投标罪B、重大责任事故罪C、串通投标罪D、玩忽职守罪答案：C解析：《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。7．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A、用其他建筑企业的名义承揽工程B、允许他人以本企业名义承揽工程C、与他人联合承揽工程D、违法分包答案：B解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在如下情形之一的属于转包：(3)施工总承包单位或者专业承包单位未在施工现场设立项目管理人员或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的。8．施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当()。A、向建设单位提出修改意见B、向设计单位提出修改意见C、直接修改设计D、继续按图施工答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。9．下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。A、注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B、注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C、注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息D、注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档答案：D解析：《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关;依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关，注册机关或有关部门应当在7个工作日内做出处理，并告知行为发生地人民政府建设行政主管部门或有关部门。注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。10．下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B、使用伪造、变造的许可证件投标C、提供虛假的财务状况或者业绩投标D、提供虛假的信用状况投标答案：A解析：《招标投标法》第33条中规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。11．对《合同法》所指的无效合同特征的表述，正确的是()。A、无效合同自订立时起就不具有法律效力B、当事人可以通过同意或追认使无效合同生效C、法院或仲裁机构不能主动审查确认合同无效D、合同一经被认定为无效合同，则其全部内容无效答案：A解析：无效合同的特征是：(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不具有法律效力。12．《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。关于评标委员会的组成，下列说法错误的是()。A、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B、评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于二分之一C、与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D、评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密答案：B解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。13．下列不属于行政强制措施种类的是()。A、限制公民人身自由B、冻结存款、汇款C、排除妨碍、恢复原状D、扣押财物答案：C解析：行政强制措施包括：限制公民人身自由;查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款;其他行政强制措施。14．下列选项中，属于转包工程的是()。A、分包单位将其承包的建设工程再分包B、总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C、建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D、总承包单位将全部工程交由其他单位完成答案：D解析：第八条存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：(一)承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的;(二)承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(三)施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(四)合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(五)专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;(六)承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(七)专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外;(八)专业作业的发包单位不是该工程承包单位的;(九)施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。15．某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。A、责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C、依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D、构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：D解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。16．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。17．设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。A、16B、5C、8D、13答案：A解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一：①8万元定金，双倍返还：16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。18．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。A、采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、使用世界银行贷款的项目D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：C解析：第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(五)国家规定的其他特殊情形。19．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任答案：D解析：如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此双方都是有责任的。20．公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。21．关于履约保证金的说法，正确的是()。A、中标人必须缴纳履约保证金B、履约保证金不得超过中标合同金额的20%C、履约保证金是投标保证金的另一种表达D、中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目答案：D解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金是用以保证施工合同顺利履行，而投标保证金投标人为自己的有效投标行为担保，两者不是一个概念。22．道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。A、30B、14C、7D、28答案：C解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。23．申请人申请财产保全的，人民法院接受申请后，必须在()小时内作出裁定。A、12B、24C、48D、72答案：C解析：人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。24．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，()应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、勘察单位B、设计单位C、建设单位D、施工单位答案：B解析：教材采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。25．建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的()。A、委托关系B、受托关系C、信任关系D、合同关系答案：D解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。26．由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A、可调价B、成本价酬金C、固定价D、总价答案：C解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只能在约定C固定价的提前下不予支持。27．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，每吨的市场价约为310元，双方约定保管费用为3000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。A、行使质押权变卖全部水泥B、行驶质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥答案：D解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。28．甲与乙银行签订一份贷款合同，乙银行要求甲提供保证人。依照我国《担保法》的规定，以下可以作为保证人的是()。A、项目经理B、项目工程部C、医院D、国家机关答案：A解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。29．甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套挖掘设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A、租赁合同对丁公司继续有效B、乙转让该设备所有权须经甲同意C、租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D、丁无义务保证甲继续使用该设备答案：A解析：《民法典》第245条规定，出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效。30．没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：D解析：无因管理无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。31．甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人(对增加的部分)不再承担保证责任。32．建设工程招标中，招标人不可以随意没收投标保证金的，除非投标人()。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标截止后撤销其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求答案：C解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。33．关于联合体投标的说法，正确的是()。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B、招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案：B解析：招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。34．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可以同时担任两个项目项目负责人的情形是()。A、两个项目的发包人是同一单位B、因发包人原因导致停工超过3个月C、建造师同时具有两个专业的执业资格D、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算答案：D解析：建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。35．注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前()内申请续展注册。A、1个月B、2个月C、6个月D、12个月答案：D解析：3.注册商标的续展、转让和使用许可注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。36．根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。A、书证只能提交原件B、涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C、经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D、证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证答案：D解析：书证应当提交原件。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，A错误;对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。B错误;经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。C错误;证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，D正确。37．仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向()申请执行。A、人民法院B、仲裁委员会C、人民检察院D、当地人民政府答案：A解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。38．当代中国法的渊源是主要以()为核心的各种制定法。A、刑法B、宪法C、民法D、行政法答案：B解析：宪法是我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。39．甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务。则此债务的发生根据是()。A、合同B、无因管理C、不当得利D、侵权行为答案：D解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。入施工现场的施工噪声，也可能产生侵权之债。40．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。41．下列选项中，不属于施工作业人员权利的是()。A、检举权B、控告权C、紧急避险权D、危险报告权答案：D解析：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权(二)施工安全防护用品的获得权(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四)紧急避险权(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利(六)请求民事赔偿权(七)依靠工会维权和被派遣劳动者的权利42．物权中最重要也最完全的一种权利是所有权，所有权内容的核心是()。A、占有权B、使用权C、收益权D、处分权答案：D解析：所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，所有权是所有人依法对自己财产(包括不动产和动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种财产权，又称财产所有权。其中，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。43．根据《招标投标法》的规定，招标人进行招标的项目，投标人少于()个的，招标人应当依法重新招标。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：招投标的一般规定。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。44．根据《物权法》规定，建设用地使用权属于()。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、留置权答案：B解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。45．当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人()。A、学校B、交通运输工具C、医院D、幼儿园答案：B解析：当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。46．甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。下列说法中，错误的是()。A、甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局B、法院可以依据规定裁定中止原生效法律文书执行C、协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲可向法院申请恢复原判决的执行D、协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲应向乙住所地法院提起民事诉讼答案：D解析：A正确。执行中当事人可以自愿协商达成和解协议，依法变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内容。B正确。和解协议达成后，有规定情形的，人民法院可以裁定中止执行。C正确，D错误。被执行人一方不行执行和解协议的，申请执行人可以申请快复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。47．甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。A、处分权B、抵押权C、质押权D、留置权答案：C解析：按照《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。48．某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A、其间构成了不当得利之债B、其间构成了无因管理之债C、其间构成了侵权之债D、其间没有形成债的关系答案：C解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。49．建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、10B、12C、24D、48答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。50．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()。A、制定施工现场的消防安全制度B、向有关部门报审消防设计图纸C、制定灭火和应急疏散预案D、设置消防安全标志答案：B解析：《中华人民共和国消防法》规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、制定灭火和应急疏散预案。(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效，(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测;(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火分区、防火间距符合消防技术标准(5)组织防火检查，及时消除火灾隐患，(6)组织进行有针对性的消防演练(7)法律法规规定的其他消防安全职责。二、多选题1．根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B、不同投标人的投标文件相互混装C、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D、中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的答案：ABC解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，影响中标结果的，中标无效;投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效;投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。2．根据《注册建造师管理规定》，注册建造师执业印章失效的条件包括()。A、聘用单位破产B、与聘用单位解除聘用合同关系C、年龄超过60周岁D、死亡或不具有完全民事行为能力的答案：ABD解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。3．建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A、代理人丧失民事行为能力B、被代理人取得或者恢复完全民事行为能力C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。4．根据《建设工程质量管理条例》，转包行为有()。A、发包人向总承包商指定分包B、承包商将其承包的全部建设工程转给他人承包C、承包商将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人D、施工总承包商将其承包的主体结构工程施工任务全部转给他人答案：BC解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在下列情形之一的，属于转包：施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的;施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;法律法规规定的其他转包行为。5．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。6．关于建筑市场诚信行为公布的表述中，正确的有()。A、优良信用信息公布期限一般为3年B、招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密的记录C、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，任何情况下公告部门都不得停止对违法行为记录的公告D、经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及国家秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开答案：ABC解析：第一条建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：(一)基本信息长期公开;(二)优良信用信息公开期限一般为3年;(三)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。7．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。A、2人死亡事故B、10人死亡事故C、3人死亡事故D、20人重伤事故答案：CD解析：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤;或1亿元以上直接经济损失;(2)重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失。(3)较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失。(4)一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。8．下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D、对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准答案：ABC解析：禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。9．根据我国最高人民法院的相关司法解释，仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A、作出裁决的仲裁委员会B、申请人住所地的中级人民法院C、被执行人住所地的中级人民法院D、被执行财产所在地的中级人民法院答案：CD解析：仲裁裁决的执行效力仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。10．地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。下面关于地役权的表述正确的是()。A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同B、地役权合同应包括解决争议的方法C、地役权自地役权合同签订时设立D、地役权自地役权合同生效时设立答案：ABD解析：根据《物权法》的规定，地役权以利用他人土地为内容，从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权;设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立;地役权合同一般包括下列条款：(1)当事人的姓名或者名称和住所;(2)供役地和需役地的位置;(3)利用目的和方法;(4)利用期限;(5)费用及其支付方式;(6)解决争议的方法。11．因下列纠纷提起的诉讼中，适用专属管辖的有()。A、预制构配件运输纠纷B、工程质量纠纷C、不动产纠纷D、港口作业纠纷答案：CD解析：本题考查专属管辖的范围依据《民事诉讼法》第33条，人民法院的专属管辖包括：(1)因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖;(2)因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖;(3)因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。故C、D选项为正选项。B选项干扰度较大，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第24条，工程质量纠纷以施工行为地为合同履行地。12．根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。A、意外伤害保险B、工伤保险C、生育保险D、基本养老保险答案：BCD解析：2010年10月颁布的《中华人民共和国社会保险法》(以下简称《社会保险法》)规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险筹社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。13．按照《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。债权人转让权利的通知()。A、不得自行撤销B、有权自行撤销C、经受让人同意可以撤销D、经债务人同意可以撤销答案：AC解析：《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。14．下列关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A、当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议制作裁决书B、当事人可以请求仲裁庭根据双方的调解协议制作裁决书C、仲裁庭无法形成多数意见时，仲裁裁决由仲裁委员会讨论决定D、仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力答案：ABD解