2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（二）附详解

PAGEPAGE362023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（二）附详解一、单选题1.在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是（）。A、合法行为B、侵权行为C、不当得利D、无因管理答案：C解析：本题考查的是不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。2.关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）。A、因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B、因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C、工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担答案：C3.根据我国《民法典》的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A、10％B、20％C、25％D、30％答案：B解析：本题考查的是质权、留置和定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。4.关于抵押与质押的区别，下列说法错误的是（）。A、抵押不转移对抵押物的占有，质押转移对质物的占有B、质押不转移对抵押物的占有，抵押转移对质物的占有C、抵押物由抵押人保管，出质人要将质物交由质权人保管D、抵押是以抵押人提供的抵押权作担保，质押是由出质人提供的质物作担保答案：B解析：本题考查的是抵押权。抵押不转移对财产的占有，而质押转移对质押物的占有权，因此选项B错误。5.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）内申请续展注册。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月答案：D解析：本题考查的是商标权。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册。6.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。A、甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见B、乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员C、丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换D、丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避答案：D解析：A是建议权，B是事故隐患报告义务，C是正确使用劳动防护用品的义务。7.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。A、工程总承包、施工总承包和专业承包B、工程总承包、专业分包和劳务分包C、施工总承包、专业分包和劳务分包D、施工总承包、专业承包和施工劳务资质答案：D解析：建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。8.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（）。A、法定代理B、指定代理C、委托代理D、表见代理答案：C解析：委托代理是代理人按照被代理人的委托行使代理权。9.保证合同是（）订立的合同。A、债权人与债务人B、债务人和保证人C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人答案：C解析：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。10.某开发商将A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保自己按期还贷，此担保方式属于（）。A、保证B、质押C、抵押D、留置答案：C解析：建设用地使用权是有形的不动产，并非无形”权利”。权利指存单仓单提单；理财产品；股票基金；应收账款；知识产权等。不动产只能抵押，不能质押。11.民事责任可以分为侵权责任和（）两种。A、财产责任B、违约责任C、赔偿责任D、担保责任答案：B解析：民事责任可以分为侵权责任和违约责任两种。12.某20层高层住宅工程施工项目招标，由于地质条件特殊，地基基础形式较为复杂。招标文件中规定投标人应当具有如下条件，其中合法的是（）。A、投标人必须具有施工总承包一级或以上资质，拟任项目经理必须是一级注册建造师B、投标人具有同类工程施工项目经验的，评标中加5分C、外省市投标人必须在本市设有分支机构，以保证在保修期内能及时响应招标人的维修要求D、消防系统设施设备应按照招标文件要求从特定供应商处采购答案：B13.在建设工程领域，易引起行政纠纷的具体行政行为不包括（）A、行政许可B、行政奖励C、行政强制D、行政裁决答案：B解析：该题是对具体行政行为的考察。在建设工程领域，易引发行政纠纷的具体行政行为主要有如下几种:行政许可、行政处罚、行政强制和行政裁决。14.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A、只能采用违约金B、同时采用违约金和定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、由违约方选择采用违约金或定金答案：C解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。15.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是（）。A、代理人本人B、被代理人C、第三人D、权利人答案：B解析：根据民法典的规定，代理是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度，故选项B正确。16.关于投标人异议与投诉程序，说法正确的（）。A、投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前15日向招标人书面提出异议B、投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出异议C、投标人对评标结果有异议的，可以自中标候选人公示期间直接向招标行政监、督部门投诉答案：B解析：D招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当继续招投标活动17.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。A、税率的确定B、环境保护C、历史文化保护D、增加施工许可证的申请条件答案：A解析：下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。18.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A、中断B、中止C、终止D、届满答案：A解析：本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效因当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。19.根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起（）（）向（）申请司法确认。A、30日内，单独，居委会B、30日内，共同，调解组织所在地基层法院C、3个月内，共同，当事人住所地基层法院D、3个月内，共同，调解组织所在地基层法院答案：B解析：经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。20.行政法规应当在公布后的30日内报（）备案。A、全国人大常委会和国务院B、国务院C、全国人大常委会D、国务院、本级人大常委会答案：C解析：行政法规应当在公布后的30日内报全国人民代表大会常务委员会备案。21.下列属于行政责任承担方式的是（）。A、罚金B、支付违约金C、返还财产D、罚款答案：D解析：本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。选项BC属于民事责任承担方式；选项A属于刑事责任承担方式。22.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由()负责调查。A、国务院B、省级人民政府C、设区的市级人民政府D、县级人民政府答案：C解析：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。23.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A、在仲裁程序中形成的仲裁调解书B、由行政主管部门主持达成的调解书C、人民法院在民事案件审理中制作的调解书D、司法确认的人民调解委员会主持达成的调节协议答案：B解析：该题是对调解书的强制执行力的考察。在民事纠纷解决方式当中，常见的调解方式有，人民调解、民间调解、行政调解、仲裁调解、法院调解；其中，对于生效的经过司法确认的人民调解、仲裁调解、法院调解具有强制执行力。24.关于质证，下列说法正确的是（）。A、证据应当在法庭上出示，由法官和提出一方当事人质证B、涉密的证据，可以不经过质证，直接作为认定案件事实的依据C、当事人有权要求对方当事人出示证据的原件或者原物D、证人之间不得进行对质答案：C解析：证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证；对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据；法院认为有必要的，可以让证人进行对质。25.某项目发承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，下列观点中正确的是（）。A、在承包合同中双方约定的内容不能低于强制性标准的规定B、若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力C、因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行D、因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担答案：A26.下列关于承揽合同的说法不正确的是（）。A、提出工作要求、接受工作成果并给付酬金的一方称为定做人B、按指定完成工作成果，并接受酬金的一方是承揽人C、建设工程设计合同在性质上属于承揽合同D、承揽合同目的主要在于交付过程答案：D解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。选项D不正确，承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。27.下列关于我国商标法说法错误的是（）。A、商标专用权的内容包括财产权、商标设计者的人身权受著作权法保护B、商标每次续展注册的有效期是6年C、商标专用权包括使用权和禁止权两个方面D、商标权利人有权将商标使用权转让答案：B解析：本题考查的是商标权。商标每次续展注册的有效期为10年。28.关于计算机软件著作权的说法，正确的是()。A、自然人的软件著作权保护期为自然人终生B、如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人成者其他组织为开发者C、接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有D、法人的软件著作权，保护期为30年答案：B解析：本题考查计算机软件著作权的归属。自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及具死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日，故A错。接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定，无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。故C错。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到《计算机软件保护条例的保护，故D错。29.行政处罚案件中，组织听证的费用由（）承担。A、当事人B、受益人C、行业协会D、行政机关答案：D解析：本题考查的是建设工程行政纠纷。按照《行政处罚法》第42条规定：行政机关在做出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。考生在复习此知识点时应明确，对于一些较严厉的行政处罚决定，当事人有要求组织听证的权利，并不承担听证费用；行政机关接到当事人要求听证的申请后，必须组织听证并自行承担听证费用。选项D正确。30.当债务人期满不能清偿债务，债权人将债务人的抵押物折价或拍卖、变卖后，如价款不足或超过了债权数额，则（）。A、超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B、超过部分归债权人，不足部分由债权人承担C、超过部分归债务人，不足部分由债权人承担D、超过部分归债权人，不足部分由债务人清偿答案：A解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。抵押人仅为抵押物承担抵押责任。超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿。本题中抵押人与债务人是同一人。31.下列关于质证和认证描述错误的是（）。A、经法庭许可，当事人可以向鉴定人、勘验人发问B、限制民事行为能力人作出的与其年龄和智力不相当的证言不能作为认定案件事实依据的证据C、无民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言不能单独作为认定案件事实依据的证据D、与一方当事人或其代理人有利害关系的证人的证言不能单独作为认定案件事实依据的证据答案：B解析：本题考查的是民事诉讼证据。限制民事行为能力人作出的与其年龄和智力不相当的证言不能单独作为认定案件事实依据的证据。32.属于建筑工程一切险承保的是（）。A、因自然灾害导致的工程损毁B、设计错误引起的损失C、因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失D、因自然灾害导致工地内原有建筑物的毁损答案：A解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险承保因自然灾害和意外事故引起的损失。选项BCD为除外责任。33.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的作法是（）。A、当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B、当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C、修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D、分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章答案：B解析：本题考查的是建造师的基本权利和义务。选项A施工合同包含多个专业时，由担任施工项目负责人的注册建造师签章；选项C应征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改,本人不能进行修改的，应由企业指定同等资格条件的建造师修改，并由其签字盖章。选项D分包工程的施工管理文件，应当由分包企业注册建造师签章；分包企业签署的质量合格文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。34.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，正确的是()。A、应以书面方式订立B、如果未约定利息，视为没有利息C、借贷双方约定的利率可以超过年利率36%D、应以口头方式订立答案：B35.甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于（）。A、合同之债B、侵权之债C、无因管理之债D、不当得利之债答案：C解析：甲向乙发货是合同之债，乙多收了5吨是不当得利。法律规定当甲催讨时，乙负有“返还”的义务。但返还不等于必须组织车辆送还。因此，乙的送还是一种无因管理行为，甲基于此原因有义务付费。36.关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。A、投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉B、投标人对招标过程和评标结果有异议的，应先向招标人提出C、行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D、行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动答案：B解析：可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉；行政监管部门收到投诉后应在3个工作日内决定是否受理；必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。37.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A、合同履行只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D、对方不履行合同义务造成损失答案：C解析：合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。38.劳动争议仲裁委员会由三方代表组成，下列选项中，不能成为代表的是（）。A、企业代表B、工会代表C、政府综合部门代表D、劳动行政部门代表答案：C解析：解：

本题考查的是劳动争议的解决。从仲裁主体上看，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表和用人单位方面代表组成。没有政府综合代表，所以选择C选项。39.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。A、建设工程承包活动属于法定代理B、建筑材料设备的采购不得委托代理C、建设工程诉讼只能委托律师代理D、建设工程招标活动可以委托代理答案：D解析：建设工程承包活动不得委托代理。40.关于社会保险部门认定的承担工伤保险责任的单位，人民法院应予以支持的是（）。A、职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工先建立劳动关系的为承担工伤保险责任的单位B、劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C、用工单位违法转包给不具备用工主体资格的组织，该组织所聘用职工因工伤亡的，该组织为承担工伤保险责任的单位D、个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位答案：D解析：社会保险行政部门认定下列单位为承担工伤保险责任单位的，人民法院应予支持：（1）职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位；（2）劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位；（3）单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位；（4）用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位；（5）个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位。41.下列属于不能提起行政复议的是（）。A、对行政处罚不服的B、对行政强制措施不服的C、认为行政机关侵犯其经营自主权的D、对行政机关的调解不服答案：D解析：本题考查的是行政复议的范围。不能提起行政复议的情况：（1）不服行政机关作出的行政处分或其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调节或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。42.施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A、建设单位的违约行为B、总监理工程师的停工决定C、上级企业的处理决定D、行政机关的罚款答案：D解析：本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定。行政复议中作出行政行为的行政机关是被申请人。43.关于注册建造师执业范围的说法，正确的是()。A、注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C、注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D、建设工程合同改造期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更15个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更答案：C解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，不得变更注册至另一企业。44.【2005一级】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于（）。A、安全防护用具的采购B、安全生产条件的改善C、安全施工措施的落实D、安全管理人员的加班补贴答案：D45.纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）。A、有仲裁协议B、当事人双方口头愿意仲裁C、有具体的仲裁请求、事实和理由D、属于仲裁委员会的受理范畴答案：B解析：当事人申请仲裁，应当符合的条件有：（1）有效的仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。46.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B、建设单位不得任意压缩合同合理工期C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标答案：C解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。47.【2017二级】关于节能技术进步的说法，正确的是（）。A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B、国家采取强制措施研发施工节能技术C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持答案：A48.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。A、6个月B、12个月C、18个月D、2年答案：D解析：本题考查的是合法用工方式与违法用工模式的规定。劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。49.关于建设工程代理，说法正确的是（）。A、工程招标应当委托代理B、承包活动不可以委托代理C、诉讼代理人必须是律师D、材料采购任何时候不得转委托代理答案：B解析：建设工程承包活动不得委托代理。50.下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A、项目经理部B、项目监理部C、设计单位D、投标联合体答案：C解析：项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。51.以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是（）。A、行政复议是行政机关上级对下级的监督B、行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查C、行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性D、行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议答案：C解析：该题是对行政诉讼和行政复议区别的考察。行政诉讼只能针对具体行政行为，而对抽象的行政行为不得诉讼。C说法错误，符合题意。52.（2013二级）当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A、原告住所地B、合同签订地C、仲裁机构所在地D、标的物所在地答案：C解析：《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。53.甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有（）。A、甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B、丙公司追认租赁合同效力C、乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D、乙公司行使催告权答案：B解析：本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为：经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。54.甲向乙、丙各借款40万元，并以其价值80万元的一处房屋作抵押。甲与乙于1月1日签订抵押合同，2月1日办理抵押登记；与丙于1月30日签订抵押合同。1月31日办理抵押登记。后因甲无力还款，乙、丙行使抵押权拍卖此房屋，得70万元。对于此70万元的分配，正确的是（）。A、乙35万元，丙35万元B、乙40万元，丙30万元C、乙30万元，丙40万元D、乙40万元，因该房屋已被抵押于乙，甲与丙的抵押合同不成立答案：C解析：本题考查的是抵押权。由于与丙的登记日期在前，因此丙先受偿，选项C正确。55.下列不属于保管人的主要义务的是（）。A、出具仓单B、通知的义务C、必要的处置D、说明答案：D解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项D是存货人的主要义务。56.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A、保险公司承担全部损失B、保险公司承担除外责任以外的全部损失C、业主自行承担全部损失D、业主和保险公司协商分担损失答案：C解析：一切险只保“建造过程中”的损失，对于已经交工的部分，不保。57.下列法规中，属于部门规章的是（）。A、《建设工程质量管理条例》B、《北京市建筑市场管理条例》C、《重庆市建设工程造价管理规定》D、《招标公告发布暂行办法》答案：D解析：部门规章表现为《...规定、办法、实施细则》58.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B、建设单位不得任意压缩合同工期C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D、发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。59.某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是().A、工程重大安全事故罪B、重大责任事故罪C、重大劳动安全事故罪D、串通投标罪答案：A60.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。A、行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B、涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C、人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D、人民法院审理行政赔偿案件不适用调解答案：C解析：该题是对行政诉讼的考察。行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行；A错。人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理；B错。人民法院审理行政赔偿案件可以适用调解；D错。多选题1.以下必须招标围范内的各类工程建设项目,达到下列规模必须招标的是()A、施工单项合同估算价500万元B、主设备采购单项合同估算价280万元C、设计费估算价60万元D、监理费单项估算230万元E、某项目监理费与设计费合并估算,监理估算价80万元,设计75万元答案：ABDE2.施工中因()造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准D、设计变更和工程量增加E、不可抗力答案：ADE解析：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时i（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。3.建筑业企业在资质证书有效期内（）等发生变更的，应当办理资质变更手续。A、企业名称B、注册资本C、地址D、法定代表人E、设立分公司答案：ABCD解析：企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后l个月内办理资质证书变更手续。4.下列关于我国工程承包制度的说法正确的有（）。A、建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度B、总承包分为工程总承包和施工总承包两大类C、共同承包是指施工总分包单位结成非法人共同体承包工程D、施工分包只限于劳务作业分包E、专业工程分包人可将劳务作业任务再分包答案：BE解析：A错误，建设工程承包制度包括总承包、共同承包、专业承包、专业分包等制度。5.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。A、建设用地征用情况B、资金到位情况C、投资项目市场预测D、设计图纸是否满足施工要求E、施工现场是否具备“三通一平”等要求答案：BCDE解析：开工报告审查的内容主要包括：（1）资金到位情况；（2）投资项目市场预测；（3）设计图纸是否满足施工要求；（4）现场条件是否具备“三通一平”等的要求。6.市建委的下列行为中，当事人不服，可以申请行政复议的包括（）。A、限制某项目经理的人身自由B、查封某建筑公司的主要财产C、给其内部某公务员行政处分D、冻结某建筑公司的银行账户E、向某建筑公司摊派赞助费答案：ABDE解析：本题考查的是行政复议范围。选项C属于行政机关对其行政人员的行政处分，不属于可申请复议范围。7.据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工场所设项目管理机构的()和安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。A、项目负责人B、企业主管部门负责人C、技术负责人D、项目核算负责人E、质量管理人员答案：ACDE解析：分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。8.建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是（）。A、项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%B、项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准C、项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作D、项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人E、施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%答案：AD解析：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80％。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假；施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。9.关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是()。A、行政法规的效力低于法律B、地方性法规的效力低于地方政府规章C、地方性法规在本辖区内的效力高于法律D、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决答案：AD解析：B错，地方性法规是地方政府规章的上位法；C错，地方性法规的效力低于法律；E错，部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院提意见，国务院认为应适用地方法规，由国务院裁决。国务院认为应适用部门规章，提请全国人大常委会裁决。10.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括（）。A、向乙公司交付彩印机B、向甲公司交付彩印机C、向乙公司履行瑕疵担保义务D、向甲公司履行瑕疵担保义务E、履行维护义务答案：BD解析：本题考查的是融资租赁合同的法律规定。甲是承租人，乙是买受人，同时是出租人，丙是出卖人。选项A，根据融资租赁合同，虽然出卖人是向出租人主张价金，但却需按照约定向承租人交付标的物，选项C，向承租人承担瑕疵担保义务，也就是说设备有了问题，承租人可以直接找出卖人，不用找融资租赁公司。选项E，融资租赁的货物，一般由承租人承担维修任务。11.关于招标文件的说法，不正确的是（）。A、招标文件应当载明投标有效期B、招标文件内容违法应当重新招标C、招标文件内容违法不影响潜在投标人投标的，直接可以继续招标D、招标文件内容违法不影响潜在投标人投标的，应当在修改招标文件后重新招标E、招标文件内容违法影响潜在投标人投标的，应当在修改招标文件后重新招标答案：BCD12.以下有关招标文件的内容，正确的有（）。A、招标人应对标底保密B、招标文件可以指明特定的生产供应商C、招标人应对已购买标书的单位情况保密D、招标文件中应列明对招标项目的技术要求E、招标文件中应有一旦中标后拟签订合同的主要条款答案：ACDE解析：招标文件不可以指明特定的生产供应商。13.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人提出了仲裁反请求，但是被申请人中途退庭，则仲裁委员会应()。A、视为撤回反仲裁请求B、中止仲裁程序C、受理反请求D、将案件移送相关人民法院E、继续审理原仲裁申请答案：AE解析：该题是对仲裁审理的考察。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理并作出裁决；如果被申请人提出了反请求的，可以视为撤回仲裁反请求。14.以下处理民事纠纷的各项法律文书中，具有终局效力和强制执行力的是（）。A、超过上诉期间当事人双方均未上诉的一审民事判决书B、双方签收的仲裁调解书