某小学运动场工程施工合同

***小学运动场工程施工合同甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方委托乙方承建市***小学运动场建设工程。为明确建设单位和施工单位的经济责任，分工协作，互相配合，优质、安全地按期完成施工任务，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，双方经自愿协商，达成如下协议：一、工程项目1、工程名称：塑胶田径场、网球场工程2、工程地点：***小学校内3、工程内容：塑胶跑道、天然草坪足球场(夏季天堂草,冬季黑麦草)、网球场工程质量符合体育场地使用要求，乙方根据甲方提供的施工图纸和要求施工。二、施工日期1、开工日期：2006年9月28日2、竣工日期：2006年11月27日总工期：为50天。3、乙方保证按期完工，每拖延一天按中标价的3‰支付违约金。如因下列情况，可顺延工期：a、由于室外场地遇人力不可抗拒的灾害而被迫停工；b、因甲方变更计划或变更施工图而耽误施工进度；c、因甲方不能提供其他必须之施工条件等（如停水、停电），而不能顺利施工。三、质量指标及适用标准1、质量标准：场地尺寸、坡度符合国家运动比赛的规则要求。所有点、线、位标志符合国家体育规范。2、质量等级：合格。3、天然草坪养护：按天然足球场国家养护标准（乙方免费养护一年）四、工程造价1、工程总造价：元2、工程施工中如遇不可预测的其它情况，以双方书面确认为准另计。3、工程结算：本合同为固定单价合同，合同价款调整方法：①未发生设计变更的计价：投标报价时的综合单价和措施项目费均不变，工程数量按实调整。②只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：a、已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其它都不变。b、因设计变更、施工条件、新工艺、新方法引起变更增加的项目，人工费按37元/工日，管理费按三类工程标准计取，套用04《江苏省建筑与装饰工程计价表》让利5%计取；水电安装部分费用套用04《江苏省安装工程计价表》让利5%计取。c、以暂定价形式列入的材料只能按清单中规定的暂定价格和施工时甲乙双方看样定货定价的价格调整材料价差其它都不变；足球场天然草坪按12元/m2(夏季草天堂草，冬季草黑麦草为种播，免费养护一年)。③投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包方确认后，作为结算的依据。④为保证安全文明措施落实到位，现场安全文明施工措施费实行核定制度，工程竣工结算时根据市建设行政主管部门分布的文明工地评定结果，列入结算中。五、工程款支付方式双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间为：乙方在本工程完工并取得验收合格证书及针对该工程的环保检测合格报告并经审计后付总价的50%，除5%的质保金外的其它45%的工程款在审计后3年内按比例逐年付款，质保金在质保期满后一个月内付清。六、施工与设计变更坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料构件的积压、施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在2天内提出修改或变更设计文件，经双方协商一致后，方予以继续施工。2、在施工中，如遇中途停建、缓建，双方对在建工程，应商定做到安全到位。3、在施工中，如发现施工区内三通一平、供电、供水条件不能满足乙方施工要求，而造成中途停建、缓建，应相应推迟工期。七、文明施工：乙方人员必须遵守学校有关文明施工的规定，并与学校签定关于文明施工的协议。施工过程中应搞好施工管理，建筑材料堆放整齐，及时运走建筑垃圾，随时保持工地及周围的整洁。工程完工后及时撤走临时设施和施工设备，施工人员不得酗酒闹事、打架斗殴。八、安全施工：乙方应采取有效措施确保施工安全，如发生人身伤亡等各种事故由乙方负责。九、双方责任A、甲方责任：1、在合同签订后即向乙方提供施工图纸1套。2、在施工现场提供施工材料、机具堆放场地，提供水、电源、施工人员临时用房建造用地。3、乙方施工前必须清场，非施工人员未经乙方允许不得进入施工现场，甲方配合乙方现场的保卫工作。4、派人负责对乙方工程质量的监督及现场的协调工作。5、按工程款支付方式的要求及时向乙方支付工程款项，确保工程的顺利进行。6、在乙方施工时，有关点、位、线、区测量、划线时，甲方安排有关人员协助配合。B、乙方责任：1、按合同规定的施工期提前备料生产，按期发货。2、负责将施工机具、物料发运到甲方指定的地点（施工地点）。3、按规范和标准组织施工，严格把好质量关，并对铺装工程质量负责。4、负责施工现场的管理工作，安全施工，及时与甲方协调施工现场的有关事宜，遵守甲方的规章制度。十、工程竣工验收由甲方负责组织验收小组对运动场进行验收，合格后甲乙双方分别在竣工报告上签字。乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能参加验收，须提前通知乙方，乙方同意后，另订验收日期。但甲方须承认竣工日期，如不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。竣工工程验收合格后，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。在进行工程竣工验收过程中，如工程质量一次验收不合格，乙方应按中标价的3%支付违约金，且乙方应负责无偿修理和返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后再行移交。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责。并视为工程验收合格。十一、违约责任和仲裁合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得任意变更和解除合同。不经对方同意而单方解除合同的，应由违约方向非违约方赔偿经济损失，按合同总价款的10%计付。甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，按工程总价5%付给乙方逾期违约金。就本合同双方发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可向施工方（乙方）所在地的人民法院起诉。十二、本合同未尽事宜，双方另行协商。十三、合同份数及有效期1、本合同壹式肆份，双方各执贰份，具有同等的法律效力。2、本合同自双方签字