2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共100题）1、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C2、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D3、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】D4、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】A5、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【答案】D6、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D7、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】B8、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】A9、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】D10、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D11、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。A.施工设备失灵B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.意外事故【答案】A12、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A13、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】A14、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C15、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思【答案】D16、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C17、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B18、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D19、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】B20、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPaD.石板的厚度不应小于20mm【答案】D21、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。A.1-6-2-4-5-3B.1-6-2-5-4-3C.1-2-6-5-4-3D.1-2-5-6-3-5【答案】C22、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。A.竣工验收B.工程师签发工程接收证书C.工程师签发履约证书D.结清单生效【答案】D23、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架【答案】A24、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B25、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】B26、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人【答案】D27、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】A28、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】A29、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示【答案】B30、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。A.建设地点B.招标条件C.建设工期D.本次招标采购材料的名称【答案】D31、监理合同的有效期是指()A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】B32、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A33、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】C34、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（）。A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖【答案】C35、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】B36、可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。A.业主B.承包商C.分包商D.监理人【答案】A37、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书【答案】B38、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】C39、关于抵押的说法，正确的有（）。A.抵押物只能是不动产B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意【答案】D40、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。A.风险和保险B.早期警告和补偿事件C.测试和缺陷D.争端和合同终止【答案】B41、下列属于合同签订及履行阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.灵活规范应对处理合同变更问题C.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式D.细化项目参建各相关方的合同界面管理【答案】B42、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目【答案】A43、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A.主体为合同当事人，即甲.乙B.该借款合同法律关系的客体不属于物C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】B44、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B45、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【答案】C46、符合公开招标要求的是（）。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购【答案】B47、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C48、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】D49、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B50、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B51、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C52、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C53、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。A.发包人B.设计施工总承包人C.监理人D.设计人【答案】A54、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A.3天B.7天C.14天D.28天【答案】C55、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A56、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A57、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A.办理工程保险B.做好项目资金安排C.委托任命工程师代表业主进行合同管理D.提供业主方应提供的保障、物资【答案】A58、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D59、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方【答案】D60、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。A.30万元B.25万元C.20万元D.55万元【答案】C61、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()A.2万元B.2.5万元C.3万元D.3.5万元【答案】B62、联合体资质等级的确定（）。A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】C63、保证合同的担保范围不包括（）。A.违约金B.主债权及利息C.损害赔偿金D.债权人的间接损失【答案】D64、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【答案】C65、不可用于抵押的财产是（）A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具【答案】C66、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】B67、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A68、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B69、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务【答案】C70、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价【答案】D71、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】A72、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】B73、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.勘察合同B.仓储合同C.施工合同D.监理合同【答案】A74、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。A.0.01%B.1%C.5%D.10%【答案】B75、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A76、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【答案】A77、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A78、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B79、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【答案】C80、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B81、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D82、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【答案】D83、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【答案】C84、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】D85、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B86、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【答案】D87、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C88、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B89、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.法定代理【答案】D90、关于设计招标的说法，正确的是()A.招标文件中应有具体的工作量B.评标时不考虑设计资历C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】C91、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【答案】D92、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C93、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D94、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【答案】A95、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）日。A.30B.60C.90D.120【答案】C96、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】D97、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】D98、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A99、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润【答案】C100、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】B多选题（共50题）1、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.一个招标项目只能有一个标底B.标底应在开标时公布C.标底应在评标时公布D.接近标底的投标报价应作为评标条件E.接近标底的投标报价不应作为评标条件【答案】AB2、（2018年真题）根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”【答案】BCD3、关于民事代理的说法，正确的有（）A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD4、《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D.技术服务费清单E.暂例金额清单【答案】ACD5、以下对索赔的表述中，正确的是（）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定【答案】ACD6、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押权自登记之日起设立的包括（）等抵押合同。A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.交通运输工具D.土地使用权E.土地所有权【答案】BD7、合同法律关系的客体包括（）A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】BC8、（2019年真题）民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】ACD9、下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。A.竣工验收合格，但当事人对实际竣工日期有争议，以竣工验收合格日为竣工日期B.竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期C.竣工验收不合格，重新验收合格后，以重新提交竣工验收申请报告日为竣工日期D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期E.承包人提交竣工验收报告前，发包人擅自使用，施工合同对此未作约定时，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期【答案】ACD10、承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。A.工程验收时未发现的施工质量缺陷B.不可抗力造成的工程损坏C.发包人使用工程运行不当造成的损坏D.发包人日常维护不当造成的损坏E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏【答案】BCD11、项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有()等。A.企业信誉B.工期提前C.实施中必然发生的标书漏项部分D.技术建议可能带来的实际经济效益E.承诺减少业主预付款额度的建议【答案】BCD12、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用【答案】AC13、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准【答案】ABD14、（2016年真题）下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。A.发包人名称B.承包人名称C.发承包项目名称D.提供施工场地的约定E.工程价款结算的约定【答案】D15、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC16、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》C.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保。D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触【答案】ABC17、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方式有（）。A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿【答案】ACD18、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（）。A.因国家标准变化而引起的变更B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查E.施工中发现了文物【答案】BD19、下列各险种中专门针对工程的是（）。A.机器损坏险B.建筑工程一切险C.货物运输险D.安装工程一切险E.人身意外伤害险【答案】BD20、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方仍具有约束力，直至该决定在双方友好解决或仲裁后做出修改E.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端【答案】ACD21、邀请招标的缺点是（）。A.投标人及投标人的数量事先难以预计B.可能漏掉更具优势的单位C.评标工作量大D.招标人不熟悉某些投标人的情况E.不能实现充分竞争【答案】B22、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A.独立处理单价的合理调整和索赔批准B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】B23、关于设备开箱检验，下列说法中正确的有（）。A.在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，检测机构的检验结果仅对卖方具有约束力B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题C.检验结果免除卖方应当负有的义务D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验E.卖方有合理理由且事先与买方协商，可以推迟开箱检验时间【答案】BD24、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。A.该担保方式是质押B.该担保方式是抵押C.施工企业应当将汇票交付债权人D.双方应当办理登记E.汇票仍由施工企业保管【答案】AC25、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。A.发包人负责提供的设备未按时到位B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误C.发生不可抗力D.承包人原因进行施工方案调整E.承包人施工机械故障【答案】AB26、建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括()。A.开工日期B.竣工日期C.施工期D.合同工期总日历天数E.合同工期总工作天数【答案】ABD27、根据《标准施工合同》，以下属于承包人的义务的有（）。A.施工现场的征用B.施工现场内的交通道路C.环境保护措施计划D.编制施工实施计划E.现场外的道路通行权【答案】BCD28、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有（）。A.提交材料和工程设备的质量证明文件B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收D.运输、保管材料和工程设备E.支付材料和工程设备合同价款【答案】BC29、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.暴雨、洪水、水灾、冻灾D.外力引起的机械或电气装置的本身损失E.盘点时发现的短缺【答案】AB30、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。A.业主B.监理工程师C.承包商D.工程师E.设计师【答案】ACD31、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD32、根据标准施工合同文本中对变更的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.承包人的人员伤亡D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】AB33、根据《标准施工招标文件》的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构C.申请人为本项目的招标代理人D.申请人为施工总承包三级资质E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题【答案】ABC34、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.不属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】AB35、依据《合同法》规定，()的合同属于无效合同。A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立【答案】AD36、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.投标保函没有保证人的签字盖章E.货物包装方式不满足招标文件的要求【答案】BC37、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙