2022年一级造价师之建设工程计价过关检测试卷B卷附答案

2022年一级造价师之建设工程计价过关检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】B2、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】B3、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】C4、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】D5、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】A6、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）。A.3%～5%B.5%～10%C.10%～15%D.15%～20%【答案】C7、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】B8、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A9、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.139.0B.142.4C.142.7D.143.2【答案】B10、（2012年真题）下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间【答案】C11、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】B12、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互混装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【答案】C13、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是()。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分【答案】C14、根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】B15、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】C16、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用【答案】B17、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】B18、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B19、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.建设规模、标准和产品方案C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】B20、（2018年真题）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）。A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量＝材料净用量/（1－损耗率）C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D.机械台班消耗量＝施工定额机械台班消耗量/（1－机械幅度差）【答案】C21、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】D22、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688【答案】A23、关于不同行业、不同类型项目确定建设规模应考虑的因素中，说法错误的是（）。A.石油开发项目应充分考虑可采储量B.铁路项目应充分考虑建设条件和生态影响C.水利水电项目应充分考虑水的资源量和移民安置问题D.技术改造项目应充分研究建设项目生产规模与企业现有规模的关系【答案】B24、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A25、单项工程综合概算的组成内容是（）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算【答案】C26、根据FIBIC《施工合同文件》（1999版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（）。A.每次期中支付时扣留2.5%～5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金【答案】C27、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】A28、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】B29、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C30、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费【答案】B31、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A32、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】C33、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A34、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】C35、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D36、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20【答案】D37、以下不属于国际工程投标报价中其他费用的是（）A.保函手续费B.上级单位管理费C.风险费用D.分包费【答案】A38、某建筑公司为增值税一般纳税人，2016年7月1日承接某房地产工程项目，7月30日发包方按进度支付工程价款360万元，若该建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司7月需缴纳的增值税是（）。A.10.48B.10.80C.35.68D.39.60【答案】C39、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D40、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】C41、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。A.1500.00B.1454.55C.1884.96D.1040.80【答案】A42、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.基准曰后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】D43、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】B44、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】A45、（2021年真题）关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位（项）为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】C46、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是（）。A.接受增值电信服务的费用B.购进报纸、杂志的费用C.设备、仪器的折旧、大修费用D.接受修理修配劳务的费用【答案】A47、下列不属于EPC总承包所包含的工作内容的是（）。A.材料设备采购B.项目决策C.建设项目试运行D.建设施工【答案】B48、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格)，若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220B.198.20C.58.25D.60【答案】D49、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用【答案】A50、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案】D51、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】C52、若完成1m3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%,该工程时间走额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】D53、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。A.68.49B.69.44C.82.19D.83.33【答案】C54、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】D55、分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是()。A.施工方法变更B.设计变更C.合同中的遗漏D.追加某些工作【答案】C56、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】B57、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B58、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】B59、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】C60、下列不属于清标的工作主要包括（）。A.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析【答案】C61、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50【答案】C62、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。A.验收准备B.预验收C.初步验收D.正式验收【答案】C63、措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】D64、下列对我国计价信息管理的现状描述正确的是（）。A.工程计价信息采集技术已达到先进水平B.能做到单位内部数据成果文件共享，并可以实现更大范围内共享C.已出台了有关的规范和指导性文件D.建设项目各参与方之间可以保证信息标准的统一性【答案】C65、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）。A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计【答案】D66、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】C67、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】D68、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。A.7B.6.0C.4.5D.3.0【答案】C69、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C70、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D71、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】C72、某项目建设期为2年，第一年货款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2【答案】B73、下列预算项，属于设备安装工程预算的是（）。A.电气照明工程预算B.采暖通风工程预算C.热力设备工程预算D.弱电工程预算【答案】C74、某新建项目建设期为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A75、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B76、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】C77、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期【答案】D78、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】B79、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（）。A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费【答案】B80、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用【答案】D81、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价【答案】B82、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A83、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【答案】A84、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【答案】A85、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】D86、下列内容中属于投资估算分析的是（）。A.分析主要技术经济指标B.分析有关参数、率值的选定C.分析影响投资的主要因素D.分析估算编制方法【答案】C87、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【答案】A88、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A89、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】C90、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】D91、关于建设期利息的说法，正确的是()。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A92、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】C93、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】B94、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D95、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间【答案】C96、劳动保护费属于（）。A.规费B.企业管理费C.措施费D.直接费【答案】B97、关于标段划分的说法，正确的是()。A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响【答案】B98、某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。A.223.37B.223.40C.224.24D.224.28【答案】D99、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C100、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】A多选题（共50题）1、（2013年真题）关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】AB2、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（）。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水【答案】AC3、（2017年真题）施工仪器仪表台班单价的组成包括（）。A.折旧费B.安拆费及场外运费C.检修费D.校验费E.维护费【答案】AD4、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】AC5、下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】ACD6、关于竣工结算款的支付，下列说法中正确的有()A.经发承包双方签字确认的工程竣工结算文件，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件应当由发包人报工程所在地市级以上地方人民政府备案C.竣工结算文件应当由承包人报工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门备案D.发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款E.发包人可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核【答案】AD7、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】CD8、（2014年真题）国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费＝材料净重×每吨材料综合价B.加工费＝设备总重量×设备每单位重量加工费C.辅助材料费＝设备总重量×辅助材料费指标D.增值税＝进项税额-当期销项税额E.当期销项税额＝销售额×适用增值税率【答案】BC9、在计日工表的编制过程中，应由招标人填写的是（）。A.项目名称B.实际数量C.综合单价D.暂定合价E.暂定数量【答案】A10、（2018年真题）关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（）。A.未采用工程造价信息时，应予以说明B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定D.不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算E.竞争性措施项目费应依据经科学论证确认的施工组织设计或施工方案确定【答案】AD11、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】ABCD12、当确定测时法的观察次数时，需要重点考虑的因素是（）。A.同时测定施工过程的类型数B.要求的算术平均值精确度C.被测定的工人人数D.数列的稳定系数E.完成产品的可能次数等【答案】BD13、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】BCD14、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】BD15、工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（）等费用组成。A.人工费、材料费、机具使用费B.管理费C.临时设施费D.利润E.税金【答案】ABD16、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答案】ACD17、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】BD18、为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有()。A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E:测定完成产品的最低次数【答案】BD19、建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】ABC20、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有()。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E:招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算【答案】AC21、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.应按工程量清单计量规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工工程不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】AD22、下列内容中属于专项评价费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】BCD23、下列时间中应该计入定额时间的是（）。A.休息时间B.多余工作时间C.施工本身造成的停工时间D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E.与施工过程工艺特点无关的工作中断时间【答案】AD24、（2014年真题）国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费＝材料净重×每吨材料综合价B.加工费＝设备总重量×设备每单位重量加工费C.辅助材料费＝设备总重量×辅助材料费指标D.增值税＝进项税额-当期销项税额E.当期销项税额＝销售额×适用增值税率【答案】BC25、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企业事业单位贷款资金的项目D.国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非国有资金投资的项目【答案】ABD26、下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（）。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案】AC27、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有()。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E:产业政策【答案】AD28、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】CD29、（2018年考题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】ABC30、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（）。A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】ABC31、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是達设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD32、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】BC33、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应和保管材料过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】CD34、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC35、预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E:以工程结算资料为依据计算【答案】AB36、根据分部组合计价原理，单位施工可依据（）等的不同分解为分部工程。A.结构部位B.路段长度C.施工特点D.材料E.工序【答案】ABC37、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价