范文收藏工程合同范本

[范文收藏]工程合同范本项目维修合同范文。

在这个充斥法律的国家中，人人都遵守法律。一般项目发展前都是需要签订项目合同的。项目合同是发包单位和承包单位给双方的一个承诺和保证性的文件，所以，我们签订合同时要注意遵循合法原那么。则，你平常有了解过项目合同的内容和种类吗？小编收集并整理了“[范文收藏]项目合同范本〞，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

发包方：_______________________________________________

承包方：_______________________________________________

项目名称：_____________________________________________

项目地点：_____________________________________________

建筑面积：_________________平方米；层数：_____________

结构类型：________________；檐高/跨度：_____________米

批准文号：(有权机关批准项目立项的文号)_______________

项目性质：(指基建、技改、合资等)：___________________

承包范围：_____________________________________________

承包方式：_____________________________________________

质量等级(优良或合格)：_______________________________

项目承包造价(金额大写)：_____________________________

￥：_______________________________________________元

北京市工商行政管理局

北京市城乡建设委员会监制

一九九五年八月

北京市建设项目施工合同(小型项目本)是依据(建设项目施工合同示范文本)(gf一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在XX平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑项目。

北京市建设项目施工合同协议条款

依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律、行政法规，就本项项目建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，经双方协商达成如下协议：

第1条工期

1．1本合同项目定于____年____月____日动工；于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

1．2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：____________________

1．3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________

第2条图纸

发包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方项目师姓名：___________；

项日经理姓名：_______________。

第4条发包人工作

动工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物去除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场项目地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工计划)和进度方案后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承当相关的经济支出。

第5条承包人工作

5．1每月_______日向发包方报送月度施工方案和己完项目进度统计报表。

5．2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安捍卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效爱护措施，按有关具体规定处置，发包方承当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计(或施工计划)和进度方案。

承包方不按合同约定完成各项工作时，应承当由此造成的经济损失，工期不予顺延。

第6条项目质量检查及验收。

6．1当项目具备覆盖、掩盖条件或到达中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方加入，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。项目质量合乎标准要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承当。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承当，相应顺延工期。

6．2项目具备竣工验收条件，承包方按国家和本市项目竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承当项目保管责任及应支付的费用。

发包方、承包方办理项目竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工项目质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于项目质量保修的有关规定，对交付发包人使用的项目在质量保修期内承当质量保修责任。

第7条设计变更及合同价款的调整

7．1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否那么，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

7．2本项目按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_________________________

第8条项目价款及结算

8．1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付项目款，发包方不按时拨付项目款，从应付之日起承当应付款的利息。

拨付项目款时间(项目进度、部位)

占合同承包造价百分比

金额人民币(元)

第9条材料设备的供给。

9．1发包方按双方约定的(发包方供给材料设备一览表)(附后)供给材料设备，如与(一览表)不符时，承当相应违约责任。

9．2发包方、承包方双方应对各自负责供给的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和标准要求不符的产品，重新采购合乎要求的产品，各自承担由此发生的费用。

9．3承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

第10条争议

发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取以下一种方式解决：

第一种争议解决方式：向_____________仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：向_____________人民法院起诉。

双方约定按第____________种争议解决方式解决。

第11条违约

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保留；副本_______份。

第13条补充条款如下：__________________________

项目发包方供给材料设备一览表

序号

材料或设备名称

规格型号

单位

数量

单价

供给时间

送达地点

备注

本合同订立时间：_________年_____月_____日(即日起生效)

发包方(章)________

地址：_______________

法定代表人：_________

委托代理人：_________

：_______________

开户银行：___________

帐号：_______________

承包方(章)_________

范文收藏：项目协议(篇七)

现如今，协议书使用的情况越来越多，大规模的项目发展前，一般都是需要签订合同的。项目合同的发包人可以分别与勘察人、设计人、施工人订立相关承包合同，因此双方在签订合同后要积极履行合同。则，你知道项目合同应该有什么内容吗？小编特地为大家精心收集和整理了“范文收藏：项目协议(篇七)〞，仅供您在工作和学习中参考。

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方制作、安装广告项目达成协议如下：

一、乙方负责自办有关审批手续前方可施工。

二、乙方在甲方指定位置制作安装广告项目。

三、乙方根据甲方提供的内容，进行设计、制作、安装，如有单方改动需经另一方同意并签字，否那么视为违约。

四、项目总造价为()元整，大写()。

五、结算方式：合同生效甲方预付30%项目款，货到甲方工地验收合格付30%项目款，安装完毕验收合格后付40%项目款。

六、乙方应按甲方指定位置安装，严格保证质量、平安牢固，乙方必须按施工规程要求施工，并对其施工人员的人身平安负全责，出现问题乙方负全责，甲方不付任何责任。乙方的施工人员均持证上岗。

七、乙方施工期间，甲方需提供水、电及寄存材料设备的场所和施工环境，使项目顺利进行，保证项目按期完工。如因水、电及施工环境造成的工期延误，乙方不负任何责任，如出现刮风、下雨等不利于施工的天气及其它因素，工期顺延。

八、此项目保质期为壹年。

九、甲方工地具备安装条件时，乙方进驻工地进行安装，安装完毕甲方验收合格为项目竣工。

十、未约定事项执行?合同法》相关。如双方出现经济纠纷，应向本市仲裁机关仲裁或向本市法院起诉。

十一、本合同一式两份，双方各持一份，盖章后生效。

甲方：负责人：电话：

乙方：负责人：电话：

年月日

范文收藏：项目协议最新模板

现如今，协议书使用的情况越来越多，项目工程发展前签订项目合同是比拟正常的事情。项目合同是指承包人按照发包方的要求完成一定工作的协议，所以我们在签订合同时不能把自己的意志强加于人。则，一份符合法律规定的项目合同是怎样的呢？下面的内容是小编为大家整理的范文收藏：项目协议最新模板，但愿对您的学习工作带来帮忙。

甲方：

乙方：

根据?中华人民共和国合同法》及相关法规、规定，就沁阳市晨升一号城邦楼体亮化项目事宜，经双方协商，本着平等互利和老实信用的原那么，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称

工程名称：沁阳市晨升一号城邦

二、合同金额

1、合同价格：15元/米，总结算价款根据实际安装长度计算。

2、本价格包括：安装费用、措施费用、平安防护、质保期售后效劳、建筑安装发票。

三、付款方式

乙方达到工地后付30%生活费，项目完成一半后付50%项目款，验收合格，灯亮后付清。

四、验收规范与要求

1、验收规范

乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准，验收合格后由甲方出具验收报告。

2、施工要求

光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方交付乙方，施工及提货由乙方自行安顿，所有安装工具由乙方自行购买。乙方施工过程中，相关平安责任由乙方负责。

五、交付时间

乙方在合同生效后_个工作日内安装调试完毕、验收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素(如雨天，爆风等)耽搁工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。

六、质保期及售后效劳要求

1、质量保证期，从验收交付之日起为两年，两年内乙方对该亮化项目实行包修、包换、包维护保养。

2、乙方负责向甲方提供现场平安操作及必要的维护保养培训。

3、乙方须提供咨询效劳。对甲方的效劳通知，乙方在接报后三天内处理完毕。

七、违约责任

1、乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权顺延付款，且乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，预期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承当。

2、甲方未按要求履行合同，因甲方的原因造成项目延期，由甲方承当一切责任，且甲方须向乙方支付合同总金额10%的违约金，工期相应延期。

3、甲方须提供的电源接口。

八、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，任何一方可以向沁阳市人民法院起诉。

九、其它

1、乙方在安装过程中要注意平安，本合同范围内所发生的一切平安及责任事故，完全由乙方自行承当，甲方概不负责。

2、如一方地址、号码有变更，应在变更3日内以书面及口头通知对方。否那么，应承当相应责任。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方(盖章)：甲方(盖章)：

负责人(签字)：负责人(签字)：

：：

年月日：

范文收藏：建设项目施工合同精选

现如今，你能在绝大多数的地方见到合同的存在，一般进行项目工程前都需要签订项目合同约定相关问题。项目合同明确的规定了双方的责任义务和权益，因此签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。则，你知道有哪些常见项目合同吗？下面是小编精心为您整理的“范文收藏：建设项目施工合同精选〞，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方〔发包方〕：

法定代表人：

乙方〔承包方〕：

法定代表人：

根据?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条项目工程

1.1项目名称：。

1.2项目地点：。

1.3项目内容：。

1.4承包形式：。

第二条项目期限

2.1合同工期总日历天数天

动工日期：年月日。

竣工日期：年月日。

2.2如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

〔1〕在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上〔每次连续4小时以上〕，影响正常施工；停水停电2天以上；

〔2〕因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

〔3〕因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

2.3因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条项目价款、结算及付款方式

甲方付款前，乙方应提供发票。

本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本项目合同包干价为人民币〔大写〕〔￥元〕。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

3.1本合同签订后日内，甲方支付人民币元项目款；

3.2项目竣工经甲方验收合格后，甲方支付人民币元项目款；

3.3余款人民币元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

第四条建筑材料、设备的供给和采购

4.1项目材料、设备由乙方采购。

4.2乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于项目，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验合乎质量要求的，方可用于项目；复验不合乎质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承当。

第五条施工与设计变更

5.1甲方签字认定交付的设计图纸、表明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

5.2甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

5.3设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，项目采用包干价，对增减部份的项目款由甲乙双方协商确认。

第六条项目质量管理及验收

6.1项目具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

6.2项目具备竣工验收条件，乙方按国家项目竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告〔含竣工图、隐蔽项目签证和现场签证单及保修书等〕。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承当，返工导致工期延误的，乙方应承当相应的违约责任。

6.3项目质量应合乎国家及行业规定的建筑项目质量检验评定的“合格〞规范。

第七条平安施工

乙方应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按平安规范组织施工，采取必要的平安防护措施，打消事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。

第八条质量保修

8.1本项目保修期限为年，自项目竣工验收合格起算。

8.2在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后12小时内达到现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系，应及时通知甲方。假设因乙方通讯不畅或成心不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承当所有费用并加收10%的劳务费。

第九条违约责任

9.1乙方未能按时竣工的，每延期一日应按项目总价款的千分之三向甲方支付违约金〔从项目款中直接扣除〕；无故延期15日以上视为基本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的项目款外，还应向甲方支付项目总价款的20%的违约金。

9.2项目出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按项目款的10-30%向甲方支付违约金〔可从项目款中直接扣除〕，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

9.3协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按项目款的20%向守约方支付违约金。

第十条纠纷解决方法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条附那么

11.1甲方代表为，乙方代表为。

11.2本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

签署时间：年月日

甲方〔盖章〕：

联系方式：

地址：

乙方〔盖章〕：

联系方式：

地址：

[范文收藏]项目施工协议最新模板

在这个充斥法律的社会中，做什么都需要合同。一般进行项目工程前都需要签订项目合同约定相关问题。项目合同是承包人进行项目建设，发包人支付价款的合同，合同签订后不允许任何外界因素非法干涉。则，请问你是在寻找项目合同的优秀模板吗？小编特地为大家精心收集和整理了“[范文收藏]项目施工协议最新模板〞，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为了对装饰项目顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：

一、项目概况

1、项目地点：

2、承包范围：

3、承包方式：

4、项目质量等级(优良或合格)：

5、项目工期：本项目自年月日动工，于年月日竣工，总工期天数为天。

6、合同价款：

二、甲方工作

1、动工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，打消影响施工障碍物。办理施工所波及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场捍卫、消防、垃圾处理等工作，并承当费用。

三、乙方工作

1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工标准，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定。做好各项质量检查记录。加入竣工验收编制项目结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善爱护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期动工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。

五、于项目质量及验收的约定

1、设计变更和国家制订的施工及验收标准为质量验收规范。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。甲方不按时加入隐蔽项目和中间项目验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延;假设复验不合格，其