建设工程施工合同协议条款

建设工程施工合同协议条款工程名称：2020年国省道迎国检沥青路面预防性养护建设工程工程地点：丰都县境内发包人：丰都县公路养护服务中心局（盖单位章）承包人：（盖单位章）签订日期：年月日建设工程施工合同协议条款甲方：丰都县公路养护服务中心（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）为加快建设2020年国省道迎国检沥青路面预防性养护建设工程。明确工程内容和双方责任、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合重庆地区有关规定和本工程相关文件要求及本工程具体情况，经双方充分协商订立本协议如下：第一条：工程概况1.工程名称：2020年国省道迎国检沥青路面预防性养护建设工程2.工程地点：丰都县境内3.工程内容：2020年国省道迎国检沥青路面预防性养护建设工程施工设计图、及工程量清单所包括的所有内容（具体以工程量清单明确的内容为准）。4.合同工期：日历天。开工日期:年月日。竣工日期：年月日。5.质量等级：合格。6.合同价款：万元，大写：万仟佰拾元角分，其中安全生产费为万元，大写：万仟佰拾元角分。7.工程承包范围承包范围：主要道路4条长6.099km，路面预防性养护工程，段为二级公路，起于林家湾止于新城，。内容包含排水边沟修复、标线工程等。8.承包方式：按合同工程量清单固定单价合同形式，工程量按实结算。第二条：合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1．协议条款；2．合同条件；3．洽商变更等明确双方权利的纪要、协议；4．标价的工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；5．标准、规范、投标函及投标函附录和其他有关技术资料、技术要求。第三条：合同文件使用的标准和使用法律1．适用法律法规：中华人民共和国的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。2．适用标准、规范：中华人民叭和国交通部颁布的现行规范、标准。第四条：图纸1．图纸提供日期：年月日2．图纸提供套数：套第五条：甲方驻工地代表1．甲方驻工地代表：彭光勤2．监理单位：有限公司。第六条：乙方驻工地代表将投标文件承诺的项目经理、项目总工及主要管理人员必须持证上岗，其资格证书原件提交甲方实行“押证上岗”，施工期间项目经理和项目总工驻工地时间；每周每人不得少于5天，由甲方考勤；若少一天按每人每天100元处罚。第七条：甲方工作1．向乙方指点施工道路路段，提供施工场地的地下管网线路资料，保证数据的真实准确。2．根据该工程每一个点的开工情况，在开工前办理施工段内弃土场地征用、青苗赔偿，满足施工场地条件。3．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护。5．协助乙方协调与地方相关部门的关系和办理工程建设的相关手续。第八条：乙方工作1．于年月日前完成施工图的配套设计和施工组织设计。2．向甲方代表和监理工程师提供周工程进度计划及相应的进度统计报表和工程事故报告。3．参加工程保险，并承担保险费。按工程需要提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和警示标志等，若乙方未履行此义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及发生的一切费用。4．负责施工临时住房屋等设施的修建和竣工后施工场地的清理、临时用地的复耕，并承担费用。5．已工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。6．负责做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构造物的保护工作。7．负责施工中造成的线外所有损失。8．按时足额兑现民工工资和材料款。第九条：进度计划乙方应在约定时间内，将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表和监理工程师，甲方代表和监理工程师在2日内予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为已经批准，乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方的检查、监督。第十条：延期开工乙方必须按协议条款约定的开工日期开工，乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期2天之前向甲方代表提出延期的理由和要求，甲方代表同意延期要求或1天内不予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延，甲方代表不同意延期要求，完工日期不予顺延，如遇连续下雨天气顺延。第十一条：暂停施工甲方代表和监理工程师在确有必要时，可要求乙方停止施工，并在24小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停止施工，妥善保护好已完工程，实施甲方代表和监理工程师的处理意见后，向其提出复工要求，经批准后继续施工。甲方代表和监理工程师不能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求24小时内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。第十二条：工期延误针该项目特殊性，工期不予以推迟的延误，甲方代表和监理工程师不得随意下达停工通知。若因乙方施工组织安排不当，造成工期推迟延误，则甲方以每推迟延误一天处乙方罚金5000元（甲方要求停工或下雨天除外）。第十三条：工期提前施工中如需提前竣工，双方协商一致后，签订提前竣工协议，乙方按此修订进度计划，报甲方批准，甲方应在1天内给予批复，并为赶工期提供方便条件，提前竣工协议包括以下主要内容：1．提前的时间；2．乙方采取的赶工措施；3．甲方为赶工期提供的条件；第十四条：检查和返工乙方认真按标准、规范和设计要求以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表和监理工程师的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按甲方代表和监理工程师的要求返工整改，并承担由于自身原因导致返工整改的费用，因甲方不正确纠正不属乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。第十五条：工程质量工程质量必须达到交通部最新颁布的《公路工程质量检验评定标准》的合格条件要求，达不到约定条件的部分，甲方代表和监理工程师一经发现，立即要求乙方返工，乙方应在甲方及监理要求的时间返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费用，双方对工程质量有争议，请质量评定仲裁部门：重庆市公路工程质量监督站仲裁，仲裁费用和因此造成的损失由败诉一方承担。第十六条：隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖等条件的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知监理工程程师及甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，验收合格后监理工程师和甲方代表在验收记录上签字后(附照片)，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。无论甲方代表是否参加验收，当其提出对隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在验收后重新进行覆盖和修复。检验合格甲方承担由此发生的经济支出，检验不合格，乙方承担发生的费用并进行返工，工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。第十七条：合同价款及调整合同价款按第一条第6款、8款约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整。1．经甲方代表确认的工程量增减；2．甲方代表确认的设计变更(必须有设计单位通知书)；3．甲方需要的新增工程项目。调整方式：工程量增减时按合同中工程量清单的单价增减相应的工程价款；新增工程项目按招标文件中规定编制办法和取费标准重新编报单价，并下浮10％执行，由监理甲方核准后执行。第十八条：价格调整在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由乙方自行承担，合同价格不会因此而调整。第十九条：工程量的核定确认在每次计量时，乙方向甲方代表提交己完工程量且必须是在经监理工程师检验合格并签证的工程量资料报告，甲方代表接到报告后3天内按设计图现场核实己完工程核查24小时内通知乙方派人参加，乙方为现场量提供便利条件，乙方无正当理由不参加，甲方自核实结果视为有效，作为计量支付的依据。甲方代表对乙方超出设计图要求增加的工程量和因自身原因造成工程量，不予计量。第二十条：工程款的支付1．工程支付方式为银行转帐。2．在上级计划资金到位情况下，按以下方式无息支付：工程完工后支付合同价款的70％，经交工验收合格后累计支付审计工程价款的97％，余下的3％为工程质量缺陷责任期保证金（不予以计息），待质量责任缺陷期1年满后，经竣工验收合格累计支付审计工程价款的100％。第二十一条：材料设备的采购本工程所需材料、设备全部由乙方自行采购、运输和供应，乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料、设备，并提供产品合格证明，在材料齐备到货24小时通知监理工程师和甲方代表验收，验收合格后由监理工程师签字认可，对与设计和规范要求不符的产品，监理工程师和甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表和监理工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用。甲方代表和监理工程师不能按时到场验收，过后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除并重新采购，且承担发生的费用。第二十二条：交工、竣工验收1.本项目实行交、竣工验收分别进行。工程具备交、竣工验收条件后，乙方按交通部公路工程交、竣工验收有关规定向甲方提供完整的竣工资料、竣工图、竣工验收报告，甲方在收到交、竣工验收报告后20日内组织有关部门验收，若20日内甲方不组织交竣工验收则视为验收合格，在验收后10日内甲方予以批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担自身原因造成修改的费用。2.乙方提交竣工资料、文件及竣工图的套数为贰套（其中原件一套）。第二十三条：竣工结算竣工报告批准后，乙方按国家有关规定向甲方提交结算报告，办理竣工结算。工程项目竣工结算价款以审计机关审计结论为准。第二十四条：保修1.保修的内容、范围：保修内容、范围为本协议第一条第3款中的全部工作内容及设计变更和甲方确认的新增工程项目2.保修期限：保修期限为交工验收之日起一年。3.保修金额和支付办法：保修金额为结算金额（经审计后）的3％作为保留金（不计利息），甲方在保修期满后，通过检查验收合格并发给缺陷责任终止书后14天内，由监理人出具证明，支付剩余部分工程款。第二十五条：保险乙方必须办理建筑工程安全保险及施工人员和第三者责任险，费用自理，并将其保险资料复印件提交甲方。第二十六条：保证金（银行保函）及退还。1.履约保证金为合同价款的10％，乙方必须在签订合同前划入甲方帐户。工程完工后退还履约保证金的80%(不计利息)，剩余部分工程交工验收合格后退还(不计利息)。若在施工中不履行合同条款或发生不廉洁行为，则保证金不予退还。2.民工工资支付保证，乙方必须在工程完工后支付清民工工资，若有拖欠民工工资的情况，甲方有权在保履约证金中或工程款支付中支付其拖欠的民工工资。第二十七条：施工安全1.乙方必须向甲方和监理交报一份“交通组织专项方案”。2.按工程需要提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和警示标志等，若乙方未履行此义务，造成工程、财产、过往行人和通行车辆的损失伤害，均由乙方承担责任及发生的一切费用，甲方不予以承担任何责任和经济损失。3.乙方在已开工施工的作业段（点）现场，必须设置一名专职的施工安全员，按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按有关规定要求处理，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由乙方承担。第二十八条：工程分包本工程乙方不得转包、违法分包。第二十九条：不可抗力不可抗力的自然灾害发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受灾情况，因灾害发生的费用由双方分别承担。1．工程本身的损害由甲方承担；2．人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；3．造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担。4．所需清理修复工作的责任与费用双方协商约定。但由于乙方措施不力造成的全部损坏均由乙方自行负责。第三十条：违约1.甲方未能按本合同约定履行应尽的一切义务，付乙方违约金1万元。2.如因乙方原因不能按合同规定的时间开、竣工，所造成的工期延误除按第十二条：工期延误处罚外，并处罚款2万元。若施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，支付违约金2万元，甲方有权终止乙方合同，造成的损失全部由乙方负责。若甲方发现有施工工艺或施工质量不符合要求者，先返工后处罚。第三十一条：争议因履行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决，