建设工程勘察合同-岩土工程设计、治理、监测

1、 PAGE 9GF-20000-00204建设工程勘勘察合同岩土工程程设计、治治理、监测测PRIVATE工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由勘察人人编填）勘察证书等等级：_发包人：_承包人：_签订日期：_监定中华人民共共和国建设设部国家工商行行政管理局局一九九九年年十二月第一部分协 议 书发包人：_勘察人：_发包人委托托勘察人承承担_工工程项目的的岩土工程程任务。根据中华人民民共和国合合同法及及国家有关关法规，经经发包人、承包人协协商一致签签订本合同同。第一条条 工程概况况1.11工程名称称：_1.2工程程建设地点点：_1.3工程程规模、特特征：_1.4工程程勘察任务务委托文号号、日期：_

2、1.5工程程勘察任务务（内容）与与技术要求求：_1.6承接接方式：_1.7预计计勘察工作作量：_1.88工程内容容：_第二条条 发包人向向承包人提提供的有关关资料文件件PRIVATE序序号 资资料文件名名称 份份数 内内容要求 提提交时间 承包人应向向发包人交交付的报告告、成果、文件PRIVATE序序号 资资料文件名名称 份份数 内内容要求 提提交时间 第四条条 工期4.11开工及提提交勘察成成果资料的的时间本岩土土工程自_年年_月_日开工工至_年年_月月_日日完工，工工期为_天。由于于发包人或或承包人的的原因，未未能按期开开工、完工工或交付成成果资料时时，按本合合同第八条条规定执行行。第五条

3、条 发包人、勘察人责责任5.11本岩土工工程收费按按国家规定定的现行收收费标准_计取取；或以“预算包干干”、“中中标价加签签证”、“实际完成成工作量结结算”等方方式计取收收费。国家家规定的收收费标准中中没有规定定的收费项项目，由发发包人、承承包人另行行议定。5.22本岩土工工程费总额额为_元元（大写_），合合同生效后后3天内，发发包人应向向承包人支支付预算工工程费总额额的20，计_元作作为定金（本本合同履行行后，定金金抵作工程程费）。5.3本合合同生效后后，发包人人按下表约约定分_次向向承包人预预付（或支支付）工程程费，发包包人不按时时向承包人人拨付工程程费，从应应拨付之日日起承担应应拨付工程

4、程费的滞纳纳金。PRIVATE拨拨付工程费费时间（工工程进度） 占占合同总额额百分比 金金额人民币币（元） 第六条条 变更及工工程费的调调整6.1由于于发包人未未给勘察人人提供必要要的工作生生活条件而而造成停、窝工或来来回进出场场地，发包包人除应付付给勘察人人停、窝工工费（金额额按预算的的平均工日日产值计算算），工期期按实际工工日顺延外外，还应付付给勘察6.2本岩岩土工程进进行中，发发包人对工工程内容与与技术要求求提出变更更，发包人人应在变更更前_天向向承包人发发出书面变变更通知，否否则承包人人有权拒绝绝变更；承承包人接通通知后于_天内，提提出变更方方案的文件件资料，发发包人收到到该文件资资料

5、之日起起_天内予予以确认，如如不确认或或不提出修修改意见的的，变更文文件资料自自送达之日日起第_天天自行生效效，由此延延误的工期期顺延外，因因变更导致致承包人经经济支出和和损失，由由发包人承承担。6.3变更更后，工程程费按如下下方法（或或标准）进进行调整：_第七条 发包人、承承包人责任任7.1发包包人责任7.1.11发包人按按本合同第第二条规定定的内容，在在规定的时时问内向承承包人提供供资料文件件，并对其其完整性、正确性及及时限性负负责；发包包人提供上上述资料、文件超过过规定期限限15天以以内，承包包人按合同同规定交付付报告、成成果、文件件的时间顺顺延，规定定期限超过过15天以以上时，承承包人

6、有权权重新确定定交付报告告、成果、文件的时时间。7.1.22发包人要要求承包人人在合同规规定时间内内提前交付付报告、成成果、文件件时，发包包人应按每每提前一天天向承包人人支付_元计算加加班费。7.1.33发包人应应为承包人人现场工作作人员提供供必要的生生产、生活活条件；如如不能提供供时，应一一次性付给给承包人临临时设施费费_元元。7.1.44开工前，发发包人应办办理完毕开开工许可、工作场地地使用、青青苗、树木木赔偿、坟坟地迁移、房屋构筑筑物拆迁、障碍物清清除等工作作，及解决决扰民和影影响正常工工作进行的的有关问题题，并承担担费用；发包人应向向承包人提提供工作现现场地下已已有埋藏物物（如电力力、

7、电讯电电缆、各种种管道、人人防设施、洞室等）的的资料及其其具体位置置分布图，若若因地下埋埋藏物不清清，致使承承包人在现现场工作中中发生人身身伤害或造造成经济损损失时，由由发包人承承担民事责责任；在有毒、有有害环境中中作业时，发发包人应按按有关规定定，提供相相应的防护护措施，并并承担有关关的费用；以书面形式式向承包人人提供水准准点和坐标标控制点；发包人应解解决承包人人工作现场场的平整，道道路通行和和用水用电电，并承担担费用。7.1.55发包人应应对工作现现场周围建建筑物、构构筑物、古古树名木和和地下管道道、线路的的保护负责责，对承包包人提出书书面具体保保护要求（措措施），并并承担费用用。7.1.

8、66发包人应应保护承包包人的投标标书、报告告书、文件件、设计成成果、专利利技术、特特殊工艺和和合理化建建议，未经经承包人同同意，发包包人不得复复制泄露或或向第三人人转让或用用于本合同同外的项目目，如发生生以上情况况，发包人人应负法律律责任，承承包人有权权索赔。7.1.77本合同中中有关条款款规定和补补充协议中中发包人应应负的责任任。7.2承包包人责任7.22.1承包包人按本合合同第三条条规定的内内容、时间间、数量向向发包人交交付报告、成果、文文件，并对对其质量负负责。7.22.2承包包人对报告告、成果、文件出现现的遗漏或或错误负责责修改补充充；由于承承包人的遗遗漏、错误误造成工程程质量事故故，

9、承包人人除负法律律责任和负负责采取补补救措施外外，应减收收或免收直直接受损失失部分的岩岩土工程费费，并根据据受损失程程度向发包包人支付赔赔偿金，赔赔偿金额由由发包人、承包人商商定为实际际损失的_。7.22.3承包包人不得向向第三人扩扩散、转让让第二条中中发包人提提供的技术术资料、文文件。发生生上述情况况，承包人人应负法律律责任，发发包人有权权索赔。7.22.4遵守守国家及当当地有关部部门对工作作现场的有有关管理规规定，做好好工作现场场保卫和环环卫工作，并并按发包人人提出的保保护要求（措措施），保保护好工作作现场周围围的建、构构筑物，古古树、名木木和地下管管线（管道道）、文物物等。7.22.5本

10、合合同有关条条款规定和和补充协议议中承包人人应负的责责任。第八条 违约责责任：8.1由于于发包人提提供的资料料、文件错错误、不准准确，造成成工期延误误或返工时时，除工期期顺延外，发发包人应向向承包人支支付停工费费或返工费费，造成质质量、安全全事故时，由由发包人承承担法律责责任和经济济责任。8.22在合同履履行期间，发发包人要求求终止或解解除合同，承承包人未开开始工作的的，不退还还发包人已已付的定金金；已进行行工作的，完完成的工作作量在500以内时时，发包人人应支付承承包人工程程费的500的费用用；完成的的工作量超超过50时，发包包人应支付付承包人工工程费的1100的的费用。8.33发包人不不按

11、时支付付工程费（进进度款），承承包人在约约定支付时时间10天天后，向发发包人发出出书面催款款的通知，发发包人收到到通知后仍仍不按要求求付款，承承包人有权权停工，工工期顺延，发发包人还应应承担滞纳纳金。8.44由于承包包人原因延延误工期或或未按规定定时间交付付报告、成成果、文件件，每延误误一天应承承担以工程程费千分之之一计算的的违约金。8.5交付付的报告、成果、文文件达不到到合同约定定条件的部部分，发包包人可要求求承包人返返工，承包包人按发包包人要求的的时间返工工，直到符符合约定条条件，因承承包人原因因达不到约约定条件，由由承包人承承担返工费费，返工后后仍不能达达到约定条条件，承包包人承担违违约

12、责任，并并根据因此此造成的损损失程度向向发包人支支付赔偿金金，赔偿金金额最高不不超过返工工项目的收收费。第九条 材料设设备供应。9.1发包包人、承包包人应对各各自负责供供应的材料料设备负责责，提供产产品合格证证明，并经经发包人、承包人代代表共同验验收认可，如如与设计和和规范要求求不符的产产品，应重重新采购符符合要求的的产品，并并经发包人人、承包人人代表重新新验收认定定，各自承承担发生的的费用。若若造成停、窝工的，原原因是承包包人的，则则责任自负负；原因是是发包人的的，则应向向承包人支支付停、窝窝工费。9.22承包人需需使用代用用材料时，须须经发包人人代表批准准方可使用用，增减的的费用由发发包人

13、、承承包人商定定。第十条条 报告告、成果、文件检查查验收 10.1由发包包人负责组组织对承包包人交付的的报告、成成果、文件件进行检查查验收。 10.2发包人人收到承包包人交付的的报告、成成果、文件件后_天内内检查验收收完毕，并并出具检查查验收证明明，以示承承包人已完完成任务，逾逾期未检查查验收的，视视为接受承承包人的报报告、成果果、文件。 10.3隐蔽工工程工序质质量检查，由由承包人自自检后，书书面通知发发包人检查查；发包人人接通知后后，当天组组织质检，经经检验合格格，发包人人、承包人人签字后方方能进行下下一道工序序；检验不不合格，承承包人在限限定时间内内修补后重重新检验，直直至合格；若发包人

14、人接通知后后24小时时内仍未能能到现场检检验，承包包人可以顺顺延工程工工期，发包包人应赔偿偿停、窝工工的损失。 10.4工程完完工，承包包人向发包包人提交岩岩土治理工工程的原始始记录、竣竣工图及报报告、成果果、文件，发发包人应在在_天内组组织验收，如如有不符合合规定要求求及存在质质量问题，承承包人应采采取有效补补救措施。 10.5工程未未经验收，发发包人提前前使用和擅擅自动用，由由此发生的的质量、安安全问题，由由发包人承承担责任，并并以发包人人开始使用用日期为完完工日期。 10.6完工工工程经验收收符合合同同要求和质质量标准，自自验收之日日起_天天内，承包包人向发包包人移交完完毕，如发发包人不

15、能能按时接管管，致使已已验收工程程发生损失失，应由发发乍人承担担，如承包包人不能按按时交付，应应按逾期完完工处理，发发包人不得得因此而拒拒付工程款款。第十一条 本合同同未尽事宜宜，经发包包人与承包包人协商一一致，签订订补充协议议，补充协协议与本合合同具有同同等效力。第十二条 其它约约定事项：_第十三条 争议解解决办法 本合同同发生争议议时，发包包人、承包包人应及时时协商解决决，也可由由当地建设设行政主管管部门调解解，协商或或调解不成成时，发包包人、承包包人同意由由_仲裁委员员会仲裁。发包人、承包人未未在本合同同中约定仲仲裁机构，事事后又未达达成书面仲仲裁协议的的，可向人人民法院起起诉。 第十十四条 合同生效效与终止本合同自发发包人、承承包人签字字盖章后生生效；按规规定到省级级建设行政政主管部门门规定的审审查部门备备案；发包包人、承包包人认为必必要时，到到项目所在在地工商行行政管理部部门申请鉴鉴证。发包包人、承包包人履行完完合同规定定的义务后后，本合同同终止。本