造价工程(中级考试)

1、一、选择题1.【题干】建设工程施工合同由()、通用条款、专用条款三部分组成。【选项】A.协议书B.合同附件C.补充条款D.保修书【答案】A2.【题干】建设工程项目质量保修期从()开始起算。【选项】A.工程中间验收日期B.工程竣工备案日期C.工程实际竣工日期D.工程交付使用日期【答案】C3.【题干】下列文件中，属于要约邀请文件的是()。【选项】A.投标书B. 招标公告C. 中标通知书D.现场踏勘答疑会议纪要【答案】B4.【题干】根据我国合同法，撤销权应自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()内行使。【选项】A.5年B.2年C.1年D.6个月【答案】C5.【题干】甲、乙两单位签订了建设工程合同，但

2、甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则()。【选项】A. 甲单位应向乙单位承担违约责任B. 丙单位应向乙单位承担违约责任C. 甲、乙单位均可向丙单位提出索赔D. 乙单位无权解除合同【答案】A6.【题干】一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自()起归于消灭。【选项】A. 合同变更请求之日B. 合同成立时C. 合同撤销请求之日D. 合同撤销裁定之日【答案】B7.【题干】根据合同法，合同的成立需要顺序经过()。【选项】A. 要约和承诺两个阶段B. 要约邀请、要约

3、和承诺三个阶段C. 承诺和要约两个阶段D. 承诺、要约邀请和要约三个阶段【答案】A8.【题干】根据我国合同法的规定，属于可变更、可撤销的合同的是()合同。【选项】A. 以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B. 以合法形式掩盖非法目的C. 因重大误解订立可订立时显失公平D. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益【答案】C9.【题干】当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。【选项】A. 合同签订地B. 工程所在地C. 发包人住所地D. 承包人住所地【答案】B10.【题干】根据我国合同法， ()的合同

4、属于无效合同。【选项】A.因重大误解订立B.订立时显失公平C.损害社会公共利益D.以欺诈、胁迫手段订立【答案】C11. 【题干】根据我国合同法的规定，双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当一方违约时，对方()。【选项】A只能适用违约金条款 B可以选择适用违约金或者定金条款 C只能适用定金条款 D. 可同时适用违约金和定金条款【答案】B12. 【题干】根据我国招标投标法的规定，下列情形中应作废标处理的是( )。 【选项】A投标文件中个别地方存在漏项 B投标文件中提供了不完整的技术信息 C投标人所提供的投标担保有瑕疵 D投标文件签字人不是投标人的法定代表人【答案】C13【题干】下列几种工

5、程项目组织管理模式中，业主工程造价控制难度较大的模式是（ ）。【选项】 A总分包模式 B平行承包模式 CEPC 承包模式 DCM 承包模式 【答案】B14. 【题干】针对不同计价方式的合同比较，建设单位造价控制最容易的方式是指（ ）。 【选项】A. 总价合同 B. 单价合同 C. 百分比酬金合同 D. 固定酬金合同 【答案】A15. 【题干】如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择（ ）。 【选项】A. 总价合同 B. 单价合同 C. 百分比酬金合同 D. 固定酬金合同 【答案】B16. 【题干】组成建设工程施工合同的文件包括：中标通知书，投标函及其附录，合同协议书，通用合同条

6、款，专用合同条款，图纸，已标价工程量清单，等等。若专用合同条款无另外约定，则解释合同文 件的优先顺序是（ ）。 【选项】A B C D 【答案】B17【题干】关于开工和合同工期的说法中，符合标准施工招标文件合同条款要求的（ ）。 【选项】A承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算 C监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知 D监理人可自行决定何时发出开工通知 【答案】C18. 【题干】根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行），下列关于履约保函的说法正确的是（ ）。 【选项】A. 履约保函的提交是订立合同的前提条件 B. 履约保函的提交是发包

7、人支付各项款项的前提条件 C. 履约保函的提交是合同中规定的强制性条款 D. 履约保函的提交时间必须与中标通知书同时进行 【答案】B19. 【题干】根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行），下列关于工程进度款的说法不正确的是（ ）。 【选项】A. 工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款 B. 发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付 C. 承包人的实际进度比付款计划表约定的进度目标任务落后 15 日及以上时，发包人有权与承包人商定减 少当期付款金额 D. 按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础 【答案】C20. 【题干】根

8、据建设项目工程总承包合同示范文本（试行），发包人应在缺陷责任期届满后（ ）日内，将暂扣的 缺陷责任保修金余额支付给承包人。 【选项】A.10 B.30 C.25D.15 【答案】D21. 【题干】根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行），工程竣工验收报告经发包人认可后的 30 日内承 包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资科，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，则（ ）。 【选项】A. 发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付 B. 发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护责任，费用由发包人承担 C. 承包人放弃竣工结算的权利 D. 承包人再向发包人提

9、交竣工结算报告及完整的结算资科时，发包人可以拒绝 【答案】A22. 【题干】发包人或监理工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令 ， 分包人暂停施工所发生的费用（ ）。 【选项】A按总包合同相应条款履行B发包人承担 C承包人承担 D承包人与分包人协商解决 【答案】A23. 【题干】FIDIC土木工程施工合同条件适用于土木工程施工的单价合同形式。由通用条件和专用条件两部分 组成，并附有（ ）。 【选项】A. 合同协议书、投标函和争端仲裁协议书 B. 合同协议书、设计图纸和争端仲裁协议书 C. 投标函、设计图和争端仲裁协议书 D. 投标函、设计图和资料表 【答案

10、】A24. 【题干】根据 FIDIC土木工程施工合同条件,下列关于指定分包商的说法正确的是（ ）。 【选项】A. 指定分包商承包的工程师承包商承包工程的一部分 B. 给指定分包商的付款应从暂定金额内开支 C. 指定分包商是与业主签订分包合同，由承包商管理 D. 在任何情况下，业主不得直接支付工程款给指定分包商 【答案】B25. 【题干】针对不同计价方式的合同比较，施工承包单位承担风险大的计价方式是（ ）。 【选项】A. 总价合同 B. 单价合同C. 百分比酬金合同 D. 固定酬金合同 【答案】A26. 【题干】针对不同计价方式的合同比较，建设单位造价控制最难的计价方式是（ ）。【选项】A. 总

11、价合同 B. 单价合同 C. 百分比酬金合同 D. 固定酬金合同 【答案】C27. 【题干】关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（ ）。 【选项】A缺陷责任期自合同竣工日期起计算 B发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复 C 缺陷责任期最长不超过 3 年 D保修期自实际竣工日期起计算 【答案】D 28. 【题干】关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是（ ）。 【选项】A. 在争议提出诉讼后，双方不再通过有好协商解决争议 B. 发生争议后，可提请争议评审组评审 C. 协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁 D. 对仲裁决议不服的可向有管辖

12、权的人民法院提起诉讼 【答案】B 29. 【题干】根据标准施工招标文件中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（ ）。 【选项】A承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔 B发生不可抗力只能进行工期索赔 C异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔 D发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔 【答案】A 30. 【题干】除专用合同条款另有约定外，关于合同条件执行优先顺序的解释，下列说法中正确的是（ ）。 【选项】A. 中标通知书优先于合同协议书 B. 投标函优先于专用合同条款C. 图纸优先于通用合同条款 D. 已标价工程量清单优先于中标通知书 【答案】B31. 【题干】根据建设项目工程

13、总承包合间（示范文本）通用条款，下列关于发包人缺陷责任保修金支付的说法正 确的是（ ）。 【选项】A.应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将全部缺陷责任保修金金额支付给承包人 B. 应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人 C. 应在缺陷责任期届满后 25 日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人 D. 应在缺陷责任期届满后 5 日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人【答案】B 32. 【题干】根据 FIDIC 施工合同条件，付给指定分包商的款项来源应是（ ）。 【选项】A暂定金额 B项目管理费 C零星用工费 D总承包服务费 【答案】A 3

14、3. 【题干】根据 FIDIC土木工程施工合同条件，下列关于履约保函的说法正确的是（ ）。 【选项】A. 履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务 B. 履约保函应担保到（咨询）工程师颁发工程接收证书为止 C. 业主应在收到工程接收证书副本后 21 天内，将履约担保退还承包商 D. 业主应在合同终止后 21 天内，将履约担保退还承包商 【答案】A34. 【题干】根据FIDIC中的合同条款，下列关于履约担保的说法错误的是（ ）。 【选项】A. 在签订合同前，中标单位向招标单位提交履约担保 B. 履约担保金额一般为中标价的 10%。 C. 中标单位不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标 D.

15、建设单位应在履约证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包商 【答案】D 35. 【题干】根据标准施工招标文件中的合同条款，不可抗力发生后应有承包人承担的损失责任是指（ ）。 【选项】A.承包人的设备损坏 B.工程设备的损坏 C.已运至施工现场的材料 D.第三者财产损失 【答案】A36、投标文件出现下列()情况时，评标委员会不能轻易按废标处理。A、联合体投标未附联合体各方共同协议B、投标报价有矛盾，且可能会高于成本价C、未按招标文件规定要求提交保证金D、无单位盖章和法定代理人或法定代表人的授权的代理人签字或盖章【答案】B37. 【题干】根据我国现行合同条款，在合同履行过程中，承包人发现有变更情

16、况的，可向监理人提出（ ）。 【选项】A. 变更指示 B. 变更意向书 C. 变更建议书 D. 变更报价书 【答案】 C38. 【题干】关于工程变更的说法中，正确的是（ ）。 【选项】A除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更 B尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更 C如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更 D若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担 【答案】D39【题干】根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是（ ）。 【选项】A监理人在收到承包人书面变更建议后的 14 天内，若不同意变更的应口头答复承包人 B监理人收到承包人变更报价

17、书后的 14 天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格 C施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定D采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付 【答案】B40【题干】根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（ ）。 【选项】A监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约 B因政策法令的变化不能提出索赔 C机械停工按照机械台班单价计算索赔 D监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔 【答案】D41. 【题干】施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（ ）。 【选项】A. 已完工程实际投资减去已完工程计划投资 B. 拟完工程实际投资减去已完工程计划

18、投资 C. 拟完工程计划投资减去已完工程实际投资 D. 已完工程计划投资减去拟完工程计划投资 【答案】 A42. 【题干】工程价款结算主要包括（ ）。 【选项】A. 单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算B. 竣工结算、分阶段结算、专业分包结算和合同中止结算 C. 工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算 D. 按月结算和分段结算 【答案】B43. 【题干】在工程项目施工成本管理中，项目管理层的地位是（ ）。 【选项】A.项目总成本目标的决策中心 B.项目投标成本和报价的确定主题 C.项目生产成本的控制中心 D.项目利润目标的制定主体 【答案】C44. 【题干】根据我国现行规定

19、，下列关于索赔程序和索赔事件的说法中，正确的是（ ）。 【选项】A.承包人应在确认索赔事件发生后 14 天内向发包人发出索赔通知 B.承包人应在发出索赔通知后 14 天内向发包人递交详细的索赔报告 C. 监理人应在收到索赔通知 28 天内作出回应D. 监理人应在收到索赔报告后 42 天内作出答复 【答案】D45. 【题干】在合同履行过程中，监理人认为可能发生变更的，可向承包人发出变更意向书。下列内容中，变更意向 书可不包括的是（ ）。 【选项】A. 变更的具体内容说明 B.必要的变更图纸 C发包人对变更的时间要求 D.变更所涉及的费用清单 【答案】D46. 【题干】关于工程变更的说法中，正确的

20、是（）。 【选项】A除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更 B尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更 C如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更 D若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担 【答案】D47. 【题干】标准施工招标文件合同条款中，属于不利物质条件的有（ ）。 【选项】A. 施工期间遭遇洪水 B. 进场道路出现塌方 C. 遇到已废弃的地下管道 D. 施工现场遇暴雪袭击 【答案】C48. 【题干】根据建设工程质量管理条例，有关质量监督的说法正确的是（ ）。【选项】A.质量监督部门无权进入被检查单位的施工现场进行检查B.建设单位应当自建设工程

21、竣工验收合格之日起5 日内，报建设行政主管部门备案C.质量监督部门有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料D.建设工程发生质量事故，有关单位应当在8 小时内向当地建设行政主管部门报告【答案】C49. 【题干】委托代理关系中，因委托书授权不明给第三人造成损失的，正确的责任承担方式是（ ）。【选项】A代理人向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任B代理人向第三人承担全部民事责任C被代理人向第三人承担全部民事责任D被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任【答案】D50. 【题干】建设单位与施工单位因承包合同争议提起诉讼的，诉讼时效期为（ ）年。【选项】A1B2C3D4【答案】B51.

22、【题干】根据合同法，下列关于承诺的说法，正确的是（ ）。【选项】A承诺期限自要约发出时开始计算B承诺通知一经发出不得撤回C承诺可对要约的内容做出实质性变更D承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】D52. 【题干】根据合同法，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）年内没有形式撤销权，合同撤销权消灭。【选项】A1B2C3D4【答案】A53. 【题干】根据建筑法，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（ ）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。【选项】A1B2C3D6【答案】D54. 【题干】根据招标投标法，下列关于招标投标的说法，正确的是（ ）。【选项】

23、A评标委员会成员为7人以上单数B联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同C评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3D投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函【答案】C55. 【题干】根据政府采购法，政府采购的主要方式是（ ）.【选项】A邀请招标B公开招标C竞争性谈判D询价【答案】B56.【题干】根据注册造价工程师管理办法，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。【选项】A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用【答案】B57.【题干】根据工程造价咨询企业管理办法，已取得乙级工程

24、造价咨询企业资质证书满()年的企业，方可申请甲级资质。【选项】A.3B.4C.5D.6【答案】A58.【题干】订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为()。【选项】A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效【答案】B59.【题干】关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。【选项】A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】C60.【题干】根据建筑法,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告。【选项】A.1B.2C.

25、3D.6【答案】A61.【题干】根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是()。【选项】A.1B.2C.3D.4【答案】B62.【题干】根据建设工程质量管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是()。【选项】A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程【答案】D63.【题干】根据招标投标法实施条例，投标人撤回已提交的投标文件，应当在()前，书面通知招标人。【选项】A.投标截止时间B.评标委员会开始评标C.评标委员会结束评标D.招标人发出中标通知书【答案】A64.【题干】下列工程中，属于分部工程的是()。【选项】A.既有工厂的

26、车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程C.房屋建筑的装饰装修工程D.基础工程中的土方开挖工程【答案】C65.【题干】根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批()。【选项】A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告【答案】D66.【题干】根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由()主持编制。【选项】A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人【答案】B67.【题干】下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是()。【选项】A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.说明

27、和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】D68.【题干】下列流水施工参数中，属于空间参数的是()。【选项】A.施工过程和流水强度B.工作面和流水步距C.施工段和工作面D.流水强度和流水段【答案】C69.【题干】计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作()。【选项】A.定是关键工作B.总时差为零C.总时差等于自由时差D.自由时差为零【答案】C70.【题干】工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是()。【选项】A.风险概率分析

28、B.风险清单C.风险等级划分D.风险后果集【答案】B71.【题干】通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是()。【选项】A.功能不变的情况下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本【答案】D72.【题干】关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是()。【选项】A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本主要发生在工程项目运营期D.社会成本指在项目财务评价在考虑【答案】B73.【题干】建筑工程

29、一切险种，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的()。【选项】A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】B74.【题干】根据关于工伤保险费率问题的通知，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的()左右。【选项】A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%【答案】D75.【题干】下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是()。【选项】A.成本加浮动酬金合同B.单价合同C.成本加百分比酬金合同D.总价合同【答案】D76.【题干】根据标准施工招标文件，下列合同文件的内容不一致，或专业合同条款另有约定书，应以()为准。【选项】A.投标函B.中标通知书C

30、.专用合同条款D.通用合同条款【答案】B77. 【题干】根据建设工程安全生产管理条例，下列关于安全生产监督管理的说法正确的是（ ）。【选项】A. 建设行政主管部门负有建设工程安全生产监督管理职责B. 建设行政主管部门对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证C. 建设工程安全生产监督管理部门无权进入被检查单位施工现场进行检查D. 建设工程安全生产监督管理部门有权对违反安全生产要求行为进行经济处罚【答案】B78.【题干】根据建设项目工程总承包合同(示范文本)，发包人经查收到承包人递交的每月付款申请报告之日起的()以内审查并支付。【选项】A.30B.25C.15D.10【答案】B79.【题干】为核算

31、施工成本，施工项目管理部应建立和健全以()为对象的成本核算财务体系。【选项】A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程【答案】A80.【题干】根据建设工程价款结算暂行办法，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是()天。【选项】A.30B.45C.60D.90【答案】C81.【题干】当写字楼、住宅等作为建设工程的最终新产品以商品的形式进入流通领域时，其交易价格是()。【选项】A.实际结算的工程价格B.最终决算的工程造价C.有加价的工程价格D.施工合同确定的工程造价【答案】C82.【题干】建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为()

32、。【选项】A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资【答案】A83. 【题干】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位专职安全生产管理人员的职责是指（ ）。【选项】A. 对建设工程项目的安全施工负责B. 对违章指挥、违章操作应当向项目负责人和安全生产管理机构报告C. 发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制定施工单位的安全生产规章制度和操作规程【答案】C84.【题干】对政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的()。【选项】A.投

33、资估算B.初步设计总概算C.施工图预算D.承包合同价【答案】B85.【题干】为了实现工程造价的有效控制，需要在工程建设程序的各阶段采取有效措施，将工程造价控制在()之内。【选项】A.投资能力范围和确定的投资估算B.投资效益要求的范围的工程造价最高限额C.最小变更范围和政府批准的预算D.合理的范围和核定的造价限额【答案】D86.【题干】建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于()。【选项】A.工程设计B.工程招标C.工程施工D.工程结算【答案】A87.【题干】根据我国建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。【选项】A.1B.2C.3D.6【答案】C88.【题干】根据建

34、筑法，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是()。【选项】A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人【答案】B89.【题干】根据建筑法，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明()。【选项】A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限【答案】C90.【题干】根据我国建筑法的规定，下列表述中正确的是()。【选项】A.经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包B.两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质高的单位考虑C.施工

35、现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】D91.【题干】根据建设工程质量管理条例，下列关于工程最低保修期限的说法正确的是()。【选项】A.基础设施工程5年B.屋面防水工程3年C.供热与供冷系统，为5个采暖期D.设备安装和装修工程，为2年【答案】D92.【题干】在工程经济分析中，利息是指投资者（ ）。 【选项】A 因通货膨胀而付出的代价 B 使用资金所得的预期收益 C 借贷资金所承担的风险 D 放弃使用资金所得的补偿 【答案】D93【题干】在下列投资方案经济效果评价指标中，属于投资方案盈利能力动态指标的是（ ）。 【选项】A

36、内部收益率和投资收益率 B 净现值率和利息备付率 C 净现值率和内部收益率 D 净现值和总投资利润率 【答案】C94. 【题干】下列关于商业银行贷款期限的说法正确的是（ ）。【选项】 A. 贷款期限在 1 年以内的为短期贷款 B. 超过 1 年至 2 年的为中期贷款 C. 超过 2 年至 5 年的为中期贷款 D. 5 年以上期限的为长期贷款 【答案】A95. 【题干】企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（ ）。 【选项】A.向投资者支付的股息 B.向银行支付的短期借款利息 C.非公益性赞助支出 D.税收滞纳金 【答案】B96. 【题干】下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中

37、，正确的是（ ）。 【选项】A.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过 1 年 B.保险人的赔偿必须采用现金支付方式 C.保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少 D.被保险人为减少损失而采取措施所发生的全部费用，保险人应予赔偿 【答案】C97. 【题干】对于投保安装工程一切险的工程，保险人应对（ ）承担责任。 【选项】A.因工艺不善引起生产设备损坏的损失 B.因冰雹造成工地临时设施损坏的损失 C.因铸造缺陷更换铸件造成的损失 D.因超负荷烧坏电气用具本身的损失 【答案】B98. 【题干】根据我国现行规定，施工人员意外伤害保险实行（ ）。 【选项】A. 差别费率和浮动费率

38、B. 差别费率和定额费率 C. 定额费率和浮动费率 D.幅度费率和浮动费率 【答案】A99. 【题干】设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，策划建成普通办公大楼，或者建成具有多功能的现代 化办公楼宇，这项活动是指工程项目策划的（ ）。 【选项】A. 工程项目定义 B. 工程项目定位 C. 工程项目系统构建 D. 工程项目建设方案设计 【答案】B100. 【题干】下列关于限额设计的说法正确的是（ ）。 【选项】A. 限额设计是通过减少使用功能，使工程造价大幅度降低 B. 限额设计可以降低技术标准，使工程造价大幅度降低 C. 限额设计是通过增加投资额，提升使用功能 D. 限额设计需要在投资额

39、度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化【答案】D101. 【题干】对于具体方案优化，应综合考虑工程质量、造价、工期、安全和环保5 大目标，基于（ ）进行优化 【选项】A. 全要素造价管理 B. 全方位造价管理 C. 全过程造价管理 D. 全寿命周期造价管理 【答案】A102. 【题干】方案优化不能孤立、片面地考虑某一目标而忽略其他目标。是在保证（ ）。 【选项】A. 工程质量和安全、保护环境的基础上，追求全寿命周期成本最低的设计方案B. 工程质量和工期、保护环境的基础上，追求全寿命周期成本最低的设计方案C. 工程质量和安全、成本的基础上，追求工期最短的设计方案D. 工程质量和安全、工期

40、的基础上，追求全寿命周期成本最低的设计方案【答案】A103. 【题干】按工程造价构成编制的资金使用计划分为（ ）。 【选项】A. 单项工程、单位工程和分部分项工程资金使用计划 B. 建筑安装工程费使用计划、设备工器具费使用计划和工程建设其他费使用计划 C. 人工费、材料费、施工机械使用费资金使用计划 D. 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费资金使用计划 【答案】B104. 【题干】按工程进度编制资金使用计划包括：编制工程施工进度计划；计算单位时间的资金支出目标；计 算规定时间内的累计资金支出额；绘制资金使用时间进度计划的 S 曲线。这些工作的正确顺序是（ ）。 【选项】A. B.

41、C. D. 【答案】A105. 【题干】工程成本表可按成本项目反映本期和本年累计已经办理工程价款结算的已完工程的成本情况，具体内容 包括（ ）及成本降低额和降低率。 【选项】A.估算成本、实际成本 B设计成本、施工成本 C.目标成本、实际成本 D.预算成本、施工成本 【答案】C106【题干】根据建设工程安全生产管理条例， 施工单位还应当组织专家进行论证、审查达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案是指（ ）。【选项】A. 脚手架工程B. 模板工程C. 降水工程D. 地下暗挖工程【答案】D107. 【题干】下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是（ ）

42、。【选项】A工程概算价B工程预算价C工程结算价D工程决算价【答案】C108. 【题干】建设工程项目投资决策完成后，有效控制工程造价的关键在于（ ）。【选项】A审核施工图预算B进行设计多方案比选C编制工程量清单D选择施工方案【答案】B109. 【题干】对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是( ) 。【选项】A通风与空调工程B砖砌体工程C玻璃幕墙工程D裱糊与软包工程【答案】A110. 【题干】关于国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行（ ）制度。【选项】A网上公示B咨询论证C专家评议D民众听证【答案】C111. 【题干】建设工程施工许可证应当由（ ）申请领

43、取。【选项】A施工单位B设计单位C监理单位D建设单位【答案】D112. 【题干】根据建设工程质量管理条例，有关施工单位的质量责任和义务的说法正确的是（ ） 。【选项】A.经过建设为单位批准，施工单位可以将工程转包B. 建设工程实行总承包的，各个分包单位应当对全部建设工程质量负责C. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议D.使用了未经检验的建筑材料，必须现场取样送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】C113.【题干】根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于()。【选项】A.项目建设前提各阶段工程造价的估计B.项目初步设计阶段概算的预

44、测C.项目施工图设计阶段预算的预测D.项目合同价格的形成和后续合同价格的管理【答案】D114.【题干】依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是()。【选项】A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规定课程D.企业定额【答案】D115.【题干】关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是()。【选项】A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部项目工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值

45、【答案】C116.【题干】关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是()。【选项】A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【答案】D117.【题干】关于总承包无服务费的支付，下列说法中正确的是()。【选项】A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承办单位支付C.专业承包单位向承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付【答案】A118.【题干】建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入投资费用比较的是()。【选项】A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建

46、材运输费【答案】D119.【题干】招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间()天内发出。【选项】A.7B.10C.14D.15【答案】D120.【题干】关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。【选项】A.招标人只负责项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量五项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重复C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【答案】A121.【题干】关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是()。【选项】A.国有资金投

47、资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D.招标人也可以按根据需要，规定最低投标限价【答案】B122.【题干】招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是()。【选项】A.3%5%B.5%10%C.10%15%D.15%20%【答案】C123.【题干】某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对刚进综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t

48、、2800元/t，则需增调钢筋材料费用为()万元。【选项】A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】B124.【题干】关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是()。【选项】A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加招标【答案】B125.【题干】根据标准施工招标文件的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利

49、润补偿和工期顺延的事件是()。【选项】A.施工中遇到不利物质条件B.引发包人的原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化【答案】D126.【题干】根据标准施工招标文件的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是()。【选项】A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】B127.【题干】下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计价依据的是()。【选项】A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C128.【题干】关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正

50、确的是()。【选项】A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】D129.【题干】关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是()。【选项】A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准【答案】B130.【题干】关于建

51、设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是()。【选项】A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】B131.【题干】静力压桩正确的施工工艺流程是()。【选项】A.定位吊桩对中压桩接桩压桩送桩切割桩头B. 吊桩定位对中压桩送桩压桩接桩切割桩头C. 对中吊桩插桩送桩静压接桩压桩切割桩头D. 吊桩定位压桩送桩接桩

52、压桩切割桩头【答案】A132. 【题干】根据建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2013)规定，建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。以下说法正确的是()。【选项】A.建筑物高度为2.00m部分，应计算全面积B.建筑物高度为1.80m部分不计算面积C.建筑物高度为1.20m部分不计算面积D.建筑物高度为2.10m部分应计算1/2面积【标准答案】D133. 【题干】根据建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2013)规定，建筑物内设有局部楼层，局部二层层高2.15m，其建筑面积计算正确的是()。【选项】A.无围护结构的不计算面积B.无围护结构的按其结构底板水平面积计算C.有围护结构的按其结构底板水平面积计算D.有围护结构的按其结构底板水平面积的1/2计算【标准答案】D134. 【题干】根据建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2013)规定，地下室、半地下室建筑面积计算正确的是()。【选项】A.层高不足1.80m者不计算面积B. 层高为2.10m的部位计算1/2面积C. 层高为2.10m的部位应计算全面积D. 层高为2.10m以上