2025工程合同重点：法规相关规定解析

2025工程合同重点：法规相关规定解析合同编号:签订地点:签订时间:年月日甲方:法定代表人:地址:联系方式:乙方:法定代表人:地址:联系方式:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》（2025年修订）、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就(工程名称)项目有关事项协商一致，订立本合同。第一条合同标的1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4**工程范围:**根据(工程规划文件或图纸名称)，本工程主要内容包括(具体描述工程内容)。1.5工程阶段:施工阶段:验收阶段:第二条合同价款与支付方式2.1**合同总价:**本合同总金额为人民币(大写):元整，小写:¥元。2.2支付方式:预付款:合同签订后个工作日内，甲方支付合同总价的%，即人民币(大写):元整。进度款:工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%。验收款:工程验收合格后个工作日内，甲方支付剩余款项。2.3时间节点:预付款支付时间:年月日前。进度款支付时间:年月日前。验收款支付时间:年月日前。2.4**违约金:**如甲方未按约定期限支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金比例为每日%。第三条技术条款3.1技术要求:符合(国家或行业标准名称)，具体要求见附件。其他技术要求:(具体描述)。**法规相关规定解析:**根据《建设工程质量管理条例》第条规定，乙方应按照核定的资质等级承担工程，不得超越资质范围承揽业务。施工过程中必须严格执行国家强制性标准，确保工程质量和安全。3.2质量标准:质量目标:达到(标准或奖项名称)。检验方法:按照(检验标准或方法)执行。**法规相关规定解析:**根据《建筑法》第条规定，建设单位和施工单位应当对建设工程质量负责。乙方应建立质量保证体系，配备专职质量管理人员，严格按照设计图纸和施工规范进行施工。3.3工期要求:开工日期:年月日。竣工日期:年月日。总工期:天。**法规相关规定解析:**根据《合同法》第条规定，乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延工期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。第四条质量保证与验收4.1**质量保证期限:**自工程验收合格之日起年。4.2验收标准:按照(国家标准或行业标准)执行。验收内容包括但不限于:(具体列明验收内容)。4.3验收程序:乙方完成施工后日内向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后日内组织验收。验收结果以书面形式确认。**法规相关规定解析:**根据《建设工程质量管理条例》第条规定，甲方应当组织有关单位进行工程验收，乙方应当提供完整的工程技术资料。未经验收或验收不合格的工程，不得交付使用。4.4随工检验:施工过程中，甲方有权随时进行质量检查。乙方应配合甲方的检查，并及时整改不合格部分。第五条变更与索赔5.1变更程序:变更申请:一方提出变更要求时，应以书面形式向另一方提出。变更确认:另一方应在收到变更申请后日内书面确认或提出修改意见。5.2索赔:索赔申请应在索赔事件发生后日内提出。索赔金额计算依据:按照(合同约定或国家标准)执行。**法规相关规定解析:**根据《建筑法》第条规定，因发包人变更计划，造成施工单位停工、窝工的，发包人应当赔偿施工单位造成的损失。第六条违约责任6.1乙方违约责任:因乙方原因导致工期延误，每日支付合同总价%的违约金。因乙方原因导致质量问题，乙方应负责无偿返工，并承担由此产生的费用。6.2甲方违约责任:因甲方原因导致工程停工，每日支付合同总价%的违约金。因甲方原因导致验收延误，每日支付合同总价%的违约金。第七条合同的生效与终止7.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。需经相关政府部门备案的，自备案之日起生效。7.2终止条件:合同履行完毕。经双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。第八条其他条款8.1补充协议:本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2争议解决:因本合同引起的争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方可向(约定的仲裁机构或