商场店铺装修合同

商场店铺装修合同建设工程施工合同合同编号：_____本合同由以下双方于_____年_____月_____日在中华人民共和国_____（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：_____地址：_____法定代表人：_____联系方式：_____乙方（承包方）：名称：_____地址：_____法定代表人：_____联系方式：_____鉴于甲方拟将位于_____的建设工程发包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程内容：_____（包括但不限于建筑、安装、装修等）1.4工程规模：_____（如建筑面积、投资金额等）第二条合同工期2.1开工日期：_____年_____月_____日2.2竣工日期：_____年_____月_____日2.3总工期：_____天2.4工期顺延的情况：如因不可抗力、设计变更或甲方原因导致的停工，工期相应顺延。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：人民币_____元（大写：_____）3.2付款方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款；进度款：工程进度达到_____时，甲方向乙方支付合同总价的_____%；结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方在结算后_____日内向乙方支付剩余款项。3.3付款方式：银行转账（账户信息见第四条）。第四条工程质量与验收4.1质量标准：符合国家及地方相关建筑规范和标准，达到_____级质量要求。4.2材料设备：乙方承诺使用合格材料，并提供相关质量证明文件。4.3隐蔽工程验收：隐蔽前需通知甲方进行检查，未经甲方同意不得擅自隐蔽。4.4竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、检测报告等，并配合甲方组织验收。第五条安全责任5.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工期间无重大安全事故的发生。5.2乙方需为施工人员购买相关保险，费用由乙方承担。5.3如发生工伤事故，乙方应按国家规定处理，并承担相应责任。第六条双方权利与义务甲方权利与义务：6.1负责提供工程所需的水、电等基础设施。6.2按合同约定支付工程款。6.3监督乙方施工进度和质量，提出合理建议。乙方权利与义务：6.4按照合同约定工期完成工程施工。6.5负责施工现场的管理及安全工作。6.6保证施工人员的合法权益，并按时支付工资。第七条违约责任7.1甲方违约责任：未按合同约定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付应付款项的_____‰作为违约金；因甲方原因导致停工或工期延误，相应损失由甲方承担。7.2乙方违约责任：工期延误，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价的_____‰作为违约金；工程质量不符合要求，需无条件返工，并承担由此产生的费用及损失。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。9.3本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签