工程总包管理费合同6篇

工程总包管理费合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程总承包管理事宜，特订立本合同。一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________二、服务范围乙方提供的服务范围包括但不限于以下几个方面：施工监管、进度管理、质量管理、安全管理、成本管理等。乙方需根据工程需求，履行以下职责：1.对分包商的施工活动进行监管，确保施工符合相关法规和规范；2.编制项目总体进度计划，并对施工进度进行监控和调整；3.对工程质量进行检测和评估，确保工程达到合同约定的质量标准；4.负责施工现场的安全管理，确保施工活动安全进行；5.对工程成本进行控制和管理，确保工程成本控制在预算范围内。1.甲方应向乙方支付工程总包管理费，费用计算方式为工程总造价的一定比例（具体比例根据双方协商确定）。2.支付方式：甲方应按工程进度向乙方支付管理费，具体支付时间和金额按照项目实际情况进行约定。3.乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。四、合同工期与进度款支付节点1.合同工期：本工程总包管理合同工期为______年/月，具体起始日期以实际开工之日起计算。2.进度款支付节点：甲方应根据工程进度，按照约定时间节点向乙方支付进度款。具体支付节点如下：（根据实际情况填写）五、质量与验收标准1.乙方应确保工程达到国家及地方相关施工规范和质量标准。2.工程竣工验收时，应按照合同约定及国家相关规范进行验收。3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。六、违约责任与赔偿1.甲乙双方如一方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。2.乙方如因管理不善导致工程延期或质量不达标，应赔偿甲方因此造成的损失。3.甲方如未按合同约定支付款项，应支付逾期付款违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程总包管理的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：包括但不仅限于_________二、委托内容甲方委托乙方进行工程总包管理，包括但不限于以下内容：1.负责整个工程的规划、设计、采购、施工及运营过程中的管理工作；2.负责协调各分包商的工作，确保工程进度和质量；3.负责工程的预算编制和成本控制，确保工程经济效益最大化；4.负责解决工程中的技术难题和突发事件，确保工程顺利进行。三、双方职责1.甲方职责：（1）负责提供工程所需的资金、土地等支持；（2）负责确定工程的设计方案、施工队伍等；（3）负责协调与其他相关单位的关系，确保工程顺利进行。2.乙方职责：（1）负责整个工程的规划、设计、采购、施工及运营过程中的管理工作；（2）负责协调各分包商的工作，确保工程进度和质量；（3）负责工程的预算编制和成本控制，确保工程经济效益最大化；（4）负责解决工程中的技术难题和突发事件，确保工程顺利进行。四、费用及支付方式1.工程总包管理费：甲方需向乙方支付工程总包管理费，具体金额根据工程规模和难度等因素确定。2.支付方式：甲方需在合同签订后支付乙方部分管理费作为预付款，剩余管理费根据工程进度和质量逐步支付。具体支付时间和方式由双方协商确定。五、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付管理费或未提供必要的支持和协调，导致工程无法顺利进行，甲方需承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未尽到管理职责或管理不善导致工程进度延误或质量不佳，乙方需承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.协商解决：双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁解决：双方可约定仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力。仲裁费用由败诉方承担。3.诉讼解决：如仲裁无法解决问题，双方可通过司法程序解决。诉讼费用由败诉方承担。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，依法履行义务。七、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。生效前双方应确保合同条款的履行。2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情况，可提前终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理未完成的工作和费用结算等问题。具体细节可另行签订补充协议加以明确。八、其他未尽事宜本合同未尽事宜可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有其他疑问或需要进一步了解详情，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务！篇3甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要乙方为其提供工程建设管理服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的职责、权利和义务，规范工程总包管理费的内容、计算方式及支付方式等，确保工程顺利进行。二、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程规模：________________工程内容：________________三、管理费的支付1.管理费总额：甲乙双方根据工程规模、复杂程度及乙方所提供的服务内容，共同商定工程总包管理费总额为______元人民币。2.支付方式与时间：甲方应按以下时间及比例向乙方支付管理费：（1）合同签订后______日内，甲方支付乙方管理费的______%作为预付款；（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方管理费的______%；（3）工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余的管理费。3.发票与凭证：乙方在收到每笔款项时应向甲方提供合法有效的发票。四、管理内容及职责1.乙方作为工程总包管理方，负责协调与各分包单位的关系，确保工程进度；2.乙方应负责监督工程质量，确保工程达到设计要求及国家相关标准；3.乙方应协助甲方进行工程成本控制，确保工程成本在预算范围内；4.乙方应定期向甲方报告工程进度，对于重要事项应及时汇报；5.乙方应负责处理现场突发事件，确保工程安全顺利进行。五、保密条款1.双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得泄露给第三方；2.保密信息的范围包括但不限于工程图纸、技术数据、商业秘密等。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付管理费，乙方有权要求甲方支付逾期违约金；2.若因乙方原因导致工程进度延误或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失；3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。七、争议解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；2.若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并完成管理费支付后终止；3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：________________（盖章）法定代表人：________________（签字）日期：________________乙方（承包方）：________________（盖章）法定代表人：________________（签字）日期：________________篇4甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在工程总承包过程中的权利与义务，确保工程顺利进行，现甲乙双方就工程总包管理费事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________1.乙方承包本工程后，需向甲方支付工程总包管理费。管理费的金额根据工程规模、技术难度、工期等因素确定。2.管理费的支付方式、时间和金额如下：（1）本合同签订后，乙方支付甲方工程总包管理费总额的XX%作为预付款；（2）工程进度过半时，乙方支付甲方工程总包管理费总额的XX%；（3）工程竣工验收合格后，乙方支付甲方剩余的工程总包管理费。三、甲方的权利和义务1.甲方有权按照合同约定收取工程总包管理费；2.甲方有权对乙方的工程进度、质量进行监督；3.甲方应协助乙方处理与工程相关的外部事务；4.甲方应及时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息。四、乙方的权利和义务1.乙方应按合同约定支付工程总包管理费；2.乙方应按照国家的施工规范、验收标准以及设计要求，进行工程施工；3.乙方应确保施工现场的安全，防止事故发生；4.乙方应及时向甲方提供工程进展情况的报告。五、工程变更1.若工程实施过程中发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议；2.工程变更后，工程总包管理费应根据实际情况进行调整。六、违约责任1.若甲乙双方任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任；2.若因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，并承担由此产生的损失；3.若甲方未能履行本合同约定的义务，导致乙方损失，甲方应承担赔偿责任。七、争议解决1.甲乙双方因本合同产生的争议，应友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。九、附件1.工程预算书；2.工程进度计划；3.其他相关文件。甲方（发包方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________（签字）联系方式：____________________地址：____________________日期：____________________篇5甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程总承包管理事宜，达成如下协议：一、合同目的与原则本合同旨在明确甲、乙双方在工程总承包管理过程中的权利和义务，遵循合法、公正、公平、诚实信用的原则，保障工程项目的顺利进行。二、工程概况1.工程名称：__________________________________2.工程地点：__________________________________3.工程规模：__________________________________4.工程内容：__________________________________三、管理范围1.乙方负责本项目工程的总承包管理，包括设计、采购、施工、调试等环节的协调与管理。2.乙方需确保工程质量和进度，并合理控制工程成本。四、合同总价及支付方式1.本工程总包管理费总额为人民币______元（大写：______________________元整）。2.支付方式：甲方应按以下节点向乙方支付管理费：（1）合同签订后______日内支付总金额的______%；（2）工程进展至______%时，支付总金额的______%；（3）工程竣工验收合格后______日内，支付剩余款项。五、工程实施与管理1.乙方应组建项目管理团队，负责工程的组织实施和管理。2.乙方需制定详细的项目管理计划和进度安排，并报甲方备案。3.乙方应确保工程质量，遵守相关安全规范，防止事故发生。4.乙方应及时与各方沟通协调，确保工程进度和成本的合理控制。六、双方权利义务1.甲方有权监督乙方的工作，确保工程质量和进度。2.甲方应按时支付管理费，提供必要的工作条件和支持。3.乙方应按时向甲方报告工程进度，确保工程质量和安全。4.乙方应合理控制工程成本，避免浪费和损失。七、违约责任与赔偿1.若甲方未按时支付管理费，应按每日______%的比例向乙方支付滞纳金。2.若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.若一方违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任。八、合同的变更与解除1.本合同一经签订，双方应严格遵守。如需变更，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.在合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________联系电话：_________________________日期：_________________________篇6发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工总包管理费事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.开工日期：_________5.竣工日期：_________6.合同价款：_________二、总包管理费条款1.总包管理费金额：甲方需向乙方支付总包管理费人民币_________元（大写：_________元整）。该费用包括但不限于乙方在工程建设过程中所需承担的总包管理责任、协调沟通成本、技术支持与培训等。2.支付节点：甲方需在以下关键节点向乙方支付总包管理费：（1）合同签订后，甲方需向乙方支付总包管理费的30%，即人民币_________元（大写：_________元整）。（2）工程基础开挖完成后，甲方需向乙方支付总包管理费的20%，即人民币_________元（大写：_________元整）。（3）主体结构封顶完成后，甲方需向乙方支付总包管理费的30%，即人民币_________元（大写：_________元整）。（4）竣工验收合格后，甲方需向乙方支付剩余的20%总包管理费，即人民币_________元（大写：_________元整）。3.费用调整：若因工程变更或调整导致总包管理费有所调整，甲乙双方需协商确定调整后的费用。三、总包管理责任1.乙方作为工程总包管理方，需承担以下责任：（1）负责协调沟通甲方、监理方及施工各方之间的关系，确保工程建设顺利进行。（2）负责编制总体施工进度计划，并监控施工过程中的进度情