2025外墙涂料及防水楼面工程班组承包合同(定版)

2025外墙涂料及防水楼面工程班组承包合同(定版)第一章工程概况第一条工程名称工程名称为：（以下简称本工程）。第二条工程地点工程地点为：。第三条工程内容本工程包括但不限于以下内容：外墙涂料施工，具体包括基层处理、腻子打磨、底漆涂刷、面漆涂刷等；防水楼面工程，具体包括清理基层、防水材料铺设、保护层施工等；其他相关辅助工作（如材料运输、工具准备等）。第四条工程承包范围承包范围为：施工图纸及设计变更所包含的全部内容，具体以发包方提供的施工图纸、技术要求和现场实际情况为准。第二章工程承包范围及工作内容第五条承包范围承包方负责完成本工程的全部施工内容，包括但不限于以下工作：按照设计图纸和施工规范进行外墙涂料及防水楼面工程的施工；施工所需的材料采购、运输及保管，具体材料要求详见本合同附件；施工现场的文明施工管理及环境保护措施；施工过程中与相关单位的协调工作；施工完毕后的清理及维护工作。第六条工作内容承包方的工作内容包括但不限于以下事项：基层处理及检查；材料进场验收及检验；涂料施工及防水材料铺设；施工过程中的质量检查及整改；验收后的保修服务。第三章工程期限第七条开工日期本工程的计划开工日期为年月日，具体以发包方书面通知为准。第八条工期本工程总工期为日历天，自开工之日起计算。承包方必须严格按照施工进度计划完成施工任务，不得无故拖延工期。若因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任。第九条延期开工及停工因发包方原因导致延期开工或停工，工期相应顺延；因承包方原因导致延期开工或停工，工期不予顺延，承包方应承担由此造成的损失；遇不可抗力事件导致停工，工期相应顺延，双方另行协商解决。第四章工程质量要求第十条质量标准本工程的质量标准必须符合国家相关施工规范和设计要求，具体标准为：外墙涂料工程：符合《建筑涂料工程施工质量验收规范》（GB50210-2025）；防水楼面工程：符合《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；其他相关标准：。第十一条施工要求承包方必须严格按照施工图纸和设计变更进行施工，确保施工质量；施工过程中，承包方应做好隐蔽工程的检查和验收工作，并及时向发包方提交相关记录；承包方应严格遵守安全生产和文明施工管理规定，确保施工过程安全可控。第十二条质量验收工程施工完毕后，承包方应向发包方提交完整的竣工资料及验收申请；发包方应在收到验收申请后个工作日内组织验收，验收不合格的事项，承包方应在发包方要求的期限内整改完毕；验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。第五章合同价款及支付方式第十三条合同总价款本工程合同总价款为人民币元（大写：），具体包括人工费、材料费、机械费、管理费等所有费用。第十四条付款方式预付款：合同签订后日内，发包方支付合同总价款的%作为预付款；进度款：按月支付，每月日前承包方向发包方提交上月完成工程量的清单及相应证明材料，经发包方审核后支付已完工程量的%；竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，发包方支付至合同总价款的%；质保金：剩余%作为质保金，质保期满后日内无质量问题一次性无息返还。第六章双方责任与义务第十五条发包方的责任与义务按时提供施工图纸及技术要求；协调施工过程中与相关单位的沟通；按时支付工程款；监督施工进度及质量，及时提出整改要求。第十六条承包方的责任与义务严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期；负责施工现场的管理和文明施工，维护施工现场的环境卫生；配合发包方进行质量检查及验收；承担施工过程中的一切安全责任及施工风险；保修期内及时处理质量问题。第七章材料与设备第十七条材料供应所有施工材料由承包方负责采购，材料的品牌、规格、质量必须符合设计要求及合同约定；材料进场前，承包方应向发包方提交材料样品及检测报告，经发包方确认后方可使用；材料进场后，发包方有权进行抽查检验，检验不合格的材料承包方应立即更换。第十八条设备管理承包方负责施工设备的维护和管理，确保设备正常运行，不得擅自将设备挪作他用。第八章工期和进度管理第十九条施工进度计划承包方应在开工前日内提交详细的施工进度计划，经发包方审核后执行。第二十条进度调整因承包方原因导致施工进度滞后，承包方应采取赶工措施，并承担由此产生的费用；因发包方原因导致进度调整，双方另行协商解决。第九章验收与保修第二十一条工程验收验收标准：本工程的验收标准为国家相关施工规范及合同约定的质量标准；验收程序：承包方提交验收申请后，发包方应在日内组织验收；验收结果：验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，承包方应在日内完成整改并重新申请验收。第二十二条质量保修本工程的保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；保修期内，承包方应安排专人负责维修服务，及时处理质量问题；保修期内因承包方施工原因导致的质量问题，承包方应免费维修，直至问题解决。第十章违约责任第二十三条承包方违约责任因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应支付合同总价款的%作为违约金；因承包方原因导致工程质量不符合约定标准，承包方应承担返工及修复费用，并赔偿造成的损失；承包方擅自将工程转包或分包的，发包方有权解除合同，并要求承包方赔偿相应损失。第二十四条发包方违约责任因发包方原因导致工期延误，工期相应顺延，发包方应支付承包方由此造成的损失；发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应支付应付金额的%作为违约金；发包方无正当理由拒绝验收或拖延验收的，承包方有权要求发包方支付相应费用。第十一章争议解决第二十五条争议解决方式本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十二章其他条款第二十六条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十七条合同份数本合同一式份，发包方执份，承包方执份，具有同等