2025水电工承包合同范本

2025水电工承包合同范本第一章总则第一条为明确双方在水电安装工程承包中的权利、义务和经济责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，签订本合同。第二条本合同适用于水电安装工程承包，工程范围为项目的水电安装工程，具体工作内容以设计图纸和相关技术文件为准。第三条本合同文件构成包括：本合同、投标文件、中标通知书、工程量清单、图纸、技术规范、甲乙双方有关承诺及其附件等。第二章工程概况第四条工程名称：第五条工程地点：第六条建筑面积：第七条结构类型：第八条承包范围：本工程设计图纸及设计变更范围内的全部水电安装工程。第三章合同工期第九条开工日期：第十条竣工日期：第十一条合同工期总日历天数：第十二条工程进度要求：乙方应根据甲方的进度计划，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付元违约金。如因甲方原因导致工期延误，工期顺延。第四章质量标准第十三条质量标准：符合国家现行的《建筑给排水及采暖工程》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等标准，质量等级为合格。第十四条施工工艺要求：乙方应严格按照设计图纸、技术规范和施工工艺要求组织施工，确保工程质量和施工安全。第十五条工程质量验收：工程完工后，乙方应及时向甲方提交完整的竣工资料和竣工报告，甲方应在接到竣工报告后个工作日内组织验收。验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内返工，返工费用由乙方承担。第五章合同价款第十六条合同总价：人民币元（大写：元整），其中包括但不限于人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润、税金等全部费用。第十七条计价方式：采用（单价合同/总价合同）。其中，单价合同的单价为固定单价，工程量按照实际完成的工程量计算；总价合同的总价为固定总价，工程量不予调整（设计变更除外）。第十八条价款支付：预付款：合同生效后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）。进度款：工程按形象进度完成至%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元（大写：元整）。竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元（大写：元整）。留存质量保证金：工程结算后，甲方留存合同总价的%作为质量保证金，即人民币元（大写：元整）。质量保证金在保修期满后无质量问题退还。第十九条结算方式：单价合同：工程量由甲方签证确认，单价按合同约定执行，最终结算金额以实际完成工程量计算。总价合同：工程量不予调整，除非发生设计变更或签证。设计变更或签证导致的工程量变化，按合同约定单价或协商确定的价格进行调整。第六章双方责任与义务第二十条甲方责任与义务：提供施工场地、施工图纸及相关技术文件，向乙方进行设计交底。负责协调与其他分包单位的配合关系。按时支付工程款，不得无故拖延。按时组织工程验收，不得无故拖延。第二十一条乙方责任与义务：乙方必须具备相应的资质等级证书、安全生产许可证，并提供真实有效的资质证明文件。乙方应严格按照设计图纸、技术规范和施工工艺要求组织施工，确保工程质量达到合同约定标准。乙方应严格遵守甲方的现场管理规定，做到文明施工、安全施工。施工过程中应采取有效措施保护周围的环境和既有设施。施工期间，乙方应确保施工现场的整洁，做到“工完场清”，不得随意倾倒建筑垃圾。乙方应做好施工人员的管理，确保工程进度，不得无故停工。第七章材料设备第二十二条材料设备供应方式：由乙方负责采购。乙方采购的材料设备必须符合设计要求和国家质量标准，提供产品合格证及必要的检测报告。材料设备进场后，由甲方和监理共同验收，不合格的材料设备不得使用。第二十三条材料设备保管：材料设备进入施工现场后，由乙方负责保管，如有丢失或损坏，由乙方负责赔偿。第二十四条材料设备变更：如需替换材料设备，必须经甲方书面同意，否则视为违约。第八章安全施工与环境保护第二十五条安全施工：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和设备的安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任和费用。第二十六条环境保护：乙方应采取有效措施，防止施工过程中产生的噪音、扬尘、废水等对环境的污染。如因乙方原因造成环境污染，由乙方承担全部责任和费用。第二十七条文明施工：乙方应做到文明施工，施工现场不得随意排放废水、垃圾，不得随意弃置材料和设备，做到“工完场清”。第九章合同的变更与解除第二十八条合同变更：在施工过程中，如需对合同内容进行变更，应在双方协商一致的基础上签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十九条合同解除：乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失：a.未经甲方书面同意，擅自将工程转包或分包。b.未经甲方书面同意，擅自更换项目经理或主要施工人员。c.因乙方原因导致工期延误超过天。d.因乙方原因导致工程质量未达到合同约定标准，且在甲方限定的时间内未整改到位。甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失：a.甲方未按合同约定支付工程款，且逾期超过天。b.甲方未按合同约定提供施工场地或图纸，导致工程停工超过天。第十章违约责任第三十条违约责任：乙方违约责任：a.因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付违约金人民币元。b.因乙方原因导致工程质量未达到合同约定标准，乙方应承担返工费用，并支付违约金人民币元。c.乙方未按合同约定履行其他义务的，视情节严重程度，支付违约金人民币元至人民币元。甲方违约责任：a.因甲方原因导致工程停工或窝工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并支付违约金人民币元。b.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应支付违约金人民币元。c.甲方未按合同约定履行其他义务的，视情节严重程度，支付违约金人民币元至人民币元。第十一章争议解决第三十一条争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二章其他条款第三十二条附件：本合同附件包括：投标文件中标通知书工程量清单技术规范双方承诺书其他相关文件第三十三条本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三十四条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且保修期满后自行终止。第三十五条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：方式：方式：开户银行：开户银行：银行账号：