2025建筑公司的劳务合同

2025建筑公司的劳务合同第一条总则根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本着平等自愿、协商一致的原则，甲方（以下简称“2025建筑公司”）与乙方（以下简称“劳务方”）就劳务合作事宜达成一致，特订立本合同。第二条工程概况工程名称：工程地点：工程承包人：项目经理：工程开工日期：工程竣工日期：第三条劳务工作内容及要求工作内容：乙方负责完成本项目部位的劳务工作，具体包括但不限于以下内容：（1）；（2）；（3）。工作要求：（1）乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、施工方案及国家相关规范进行施工，确保工程质量和施工安全。（2）乙方应保证施工现场整洁有序，做到文明施工。（3）乙方不得擅自变更施工内容或降低施工标准，如需调整，必须经甲方书面同意。第四条工期计划工期：开工日期：竣工日期：总工期：天工期顺延：以下情况导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：（1）因甲方原因导致的停工；（2）不可抗力因素（如地震、台风、洪水等自然灾害）；（3）因甲方设计变更或增加工作内容；（4）其它双方约定的事项。违约金：因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元；累计延误超过天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第五条劳务报酬报酬计算方式：（1）单价合同：按元/平方米（或元/工日等）计算，总金额为元。（2）总价合同：总价为元，结算时根据实际完成工作量进行调整。支付方式：（1）进度款：按月支付，每月日前支付上月完成工作量的%；（2）结算款：工程竣工验收合格后日内支付至总报酬的%；（3）质保金：剩余%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付。税费承担：乙方需依法缴纳相关税费，甲方代扣代缴部分由乙方承担。第六条双方权利与义务甲方权利与义务：提供施工图纸、技术交底及施工方案，并进行技术交底和安全交底；按时提供施工材料、机械设备及后勤保障；按合同约定支付劳务报酬；对乙方的施工质量和进度进行检查、监督；负责办理相关施工手续，协调与相关部门的关系。乙方权利与义务：按时组织满足施工要求的人员、机具进场；严格按照施工图纸、技术要求及施工规范进行施工；做好施工现场的安全防护，防止事故的发生；乙方自行负责施工现场的保卫工作；乙方应按时足额支付农民工工资，不得拖欠；承担因自身原因造成的返工、整改费用；遵守甲方的管理制度和施工现场的纪律要求。第七条费用支付乙方每月日前向甲方提交当月完成的工作量及费用清单，甲方应在日内审核完毕并支付款项。结算时，乙方需提供正规发票，甲方收到发票后日内完成支付。如果甲方未能按约定支付款项，乙方有权停工，且由此造成的损失由甲方承担。第八条工程质量与验收工程质量要求：本工程执行国家现行施工质量验收规范，达到标准。验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程验收前小时通知甲方，甲方应在小时内到场验收。（2）竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在日内组织验收。如果因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应无偿返工，并承担由此产生的费用。第九条职业健康与安全乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，落实安全防护措施。乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，并定期组织安全培训。如发生安全事故，乙方应在第一时间通知甲方，并配合相关部门处理。乙方应对施工现场的各类危险源进行监控，并采取有效的防护措施。第十条安全与保险乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，保险费用由乙方承担。若因乙方原因发生的安全事故，乙方应承担全部责任及费用。第十一条材料与设备管理甲方提供的材料、设备应满足施工要求，并按时到场。乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料、设备，不得挪作他用。乙方自带的工具设备应符合安全标准，并自行负责维修保养。第十二条违约责任若乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未改的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。若甲方未按合同约定支付报酬，乙方有权停工，并要求甲方支付欠款及利息。第十三条合同的解除经双方协商一致，可解除本合同。若乙方严重违约或出现重大施工质量问题，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿损失。第十四条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条补充条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。第十六条其它乙方应严格遵守甲方的保密制度，不得泄露与本工程相关的商业秘密。本合同终止后，双方仍应履行保密义务，保密期限为年。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月