建设工程施工合同纠纷案件举证指引

建设工程施工合同纠纷案件举证指引一、引言建设工程施工合同纠纷案件往往涉及复杂的法律关系和大量的证据材料。明确举证指引对于当事人有效维护自身权益、确保司法公正具有重要意义。本指引旨在为建设工程施工合同纠纷案件的当事人提供全面、清晰的举证指导，帮助其准确把握举证要点，合理组织证据，提高诉讼成功率。

二、举证责任分配原则（一）一般原则根据民事诉讼法及相关司法解释的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

（二）特殊规定在建设工程施工合同纠纷案件中，存在一些特殊的举证责任分配规则：1.对工程量有争议的：承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。2.对工程质量有争议的：发包人主张工程质量不符合合同约定的，应当承担相应的举证责任；承包人主张工程质量合格的，也应当提供相应证据。3.对工期延误有争议的：发包人主张承包人工期延误的，应当承担相应的举证责任；承包人主张工期顺延的，应当提供相应证据，如发包人提出的变更指令、不可抗力事件等。

三、各类证据的举证要点

（一）合同及相关文件1.建设工程施工合同举证内容：合同的签订时间、双方当事人信息、工程概况（包括工程名称、地点、内容、范围等）、工程价款、工期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。举证要求：提供合同原件，并确保合同内容完整、清晰，无涂改、伪造等情况。如合同存在多页，应加盖骑缝章。2.补充协议举证内容：补充协议签订的时间、背景、主要内容，以及对原合同条款的变更或补充情况。举证要求：提供补充协议原件，详细说明补充协议与原合同的关联性及对案件的影响。3.招投标文件举证内容：招标文件、投标文件、中标通知书等，包括文件中的工程范围、技术要求、报价清单、评标标准等内容。举证要求：提供相关文件的原件或经公证的复印件，证明招投标程序的合法性及双方对招投标文件内容的认可。4.图纸、技术资料举证内容：施工图纸、设计变更通知、技术规范、施工组织设计等，用以证明工程的具体要求和施工依据。举证要求：提供原件或加盖发包人或设计单位印章的复印件，并注明图纸的版本号、日期等信息。

（二）施工过程证据1.施工日志举证内容：记录每日工程施工情况，包括施工部位、施工人数、施工进度、遇到的问题及解决方法等。举证要求：施工日志应连续、完整，由施工负责人或相关人员签字确认，并注明日期。2.工程进度报告举证内容：定期向发包人提交的工程进度报告，包括已完成的工程量、未完成的工程量、预计完成时间、影响工程进度的因素等。举证要求：提供报告原件，并有发包人或其代表的签收记录。3.会议纪要举证内容：发包人、承包人、监理单位等召开的工程会议纪要，记录会议讨论的主要内容、决议事项等。举证要求：提供会议纪要原件，参会人员应签字确认。如有会议录音、录像等视听资料，也可一并提供作为辅助证据。4.工程签证单举证内容：记录工程变更、增加或减少工程量、费用调整等事项的签证单，包括签证的原因、内容、数量、单价、总价等。举证要求：签证单应由发包人、承包人及监理单位共同签字确认，如有设计变更等情况，还应提供相关的设计变更文件。5.施工照片、视频举证内容：反映工程施工过程中的实际情况，如施工现场状况、工程进度、质量问题等的照片、视频。举证要求：照片应清晰、注明拍摄时间、地点、内容等信息；视频应连贯、完整，能够准确反映相关事实，并提供原始载体。

（三）工程质量证据1.质量检验报告举证内容：由具备资质的检测机构出具的工程质量检验报告，包括建筑材料、构配件、设备等的质量检测报告，以及工程结构、性能等方面的检测报告。举证要求：提供报告原件，并确保检测机构具备相应的资质。2.隐蔽工程验收记录举证内容：对隐蔽工程（如地基基础、主体结构中的钢筋工程等）进行验收的记录，包括验收时间、部位、内容、验收人员签字等。举证要求：验收记录应真实、完整，并有发包人、承包人及监理单位共同签字确认。3.分项分部工程质量验收记录举证内容：对各分项分部工程质量进行验收的记录，包括验收时间、部位、内容、验收结论等。举证要求：验收记录应由建设单位项目专业技术负责人、监理工程师、施工单位项目技术负责人等签字确认。4.质量保修书举证内容：双方签订的质量保修书，明确质量保修范围、期限、责任等内容。举证要求：提供质量保修书原件。

（四）工程款支付证据1.付款凭证举证内容：发包人支付工程款的银行转账记录、支票存根、现金收据等，证明付款的时间、金额、方式等。举证要求：提供付款凭证原件，并确保与合同约定的付款方式、金额等一致。如有银行转账记录，应提供银行对账单或交易明细。2.工程款结算单举证内容：双方定期或工程竣工后进行工程款结算的单据，包括结算时间、结算金额、结算依据等。举证要求：结算单应由双方签字盖章确认，如有争议，应提供相关的结算过程文件，如往来函件、协商记录等。3.发票举证内容：承包人向发包人开具的工程款发票，证明已履行纳税义务及工程款支付情况。举证要求：提供发票原件，并确保发票内容与工程款结算金额相符。

（五）工期相关证据1.开工报告举证内容：证明工程实际开工时间的报告，包括开工日期、工程准备情况、人员设备进场情况等。举证要求：报告应由发包人或监理单位批准，并加盖相关印章。2.竣工报告举证内容：证明工程实际竣工时间的报告，包括竣工日期、工程完成情况、质量验收情况等。举证要求：报告应由承包人编制，经发包人或监理单位审核确认，并加盖相关印章。3.工期顺延签证举证内容：因发包人原因、不可抗力等导致工期顺延的签证文件，注明顺延的原因、天数等。举证要求：签证应由发包人、承包人及监理单位共同签字确认。4.停工、复工报告举证内容：记录工程停工原因、停工时间、复工时间等情况的报告，如有因发包人原因导致停工的，还应提供相关证据。举证要求：报告应由双方签字确认，如有监理单位参与，也应加盖监理单位印章。

（六）违约责任证据1.违约通知举证内容：一方当事人向另一方当事人发出的关于违约事项的通知，明确指出违约行为、后果及要求对方承担违约责任的内容。举证要求：提供通知原件，并证明已送达对方当事人。如有邮寄凭证、签收记录等，可一并提供。2.损失证据举证内容：因对方违约行为造成的损失的相关证据，如经济损失（包括直接损失和间接损失）、工期延误导致的额外费用等。举证要求：对于经济损失，应提供相关的合同、发票、付款凭证、评估报告等证明损失的实际发生及金额；对于工期延误导致的额外费用，应提供费用明细清单及相关证据支持。3.违约金条款举证内容：合同中约定的违约金条款，包括违约金的计算方式、支付条件等。举证要求：提供合同中关于违约金条款的原文，并确保该条款合法有效。

四、证据的收集与整理（一）证据收集1.当事人应及时收集与案件有关的证据，在合同履行过程中，注意保存各类文件、资料、记录等，并按照时间顺序和类别进行整理。2.对于涉及工程变更、质量问题、工期延误等关键事项，应及时要求对方签字确认，并留存相关证据。3.如有需要，可以申请公证机构对相关证据进行公证，以增强证据的证明力。

（二）证据整理1.对收集到的证据进行分类整理，编制证据清单，注明证据名称、来源、证明内容、页码等信息，以便于查阅和提交法庭。2.对证据进行编号，并制作相应的目录，将证据原件或复印件按照目录顺序装订成册。3.在整理证据过程中，应确保证据的真实性、合法性和关联性，对存在瑕疵或可能影响证明力的证据，应及时采取补救措施或作出合理说明。

五、证据的提交与质证（一）证据提交1.当事人应按照法院规定的举证期限和格式要求提交证据。一般情况下，应在举证期限届满前提交证据清单及证据材料。2.提交证据时，应确保证据的完整性和准确性，如提交复印件的，应注明"与原件核对无异"字样，并由提交人签字或盖章。3.对于重要证据或需要说明的问题，可以同时提交书面说明，阐述证据的证明目的、关联性及对案件的影响。

（二）质证1.在法庭审理过程中，当事人有权对对方提交的证据进行质证。质证主要围绕证据的真实性、合法性和关联性展开。2.对于真实性，可以从证据的形式、内容、签字盖章等方面进行质疑，如是否存在伪造、篡改、虚假陈述等情况。3.对于合法性，主要审查证据的来源是否合法、收集方式是否符合法律规定等。4.对于关联性，应判断证据与案件事实是否存在直接或间接的联系，是否能够证明当事人的主张。5.在质证过程中，当事人应充分发表意见，对有异议的证据提出合理的反驳理由，并提供相应的证据支持自己的观点。

六、注意事项1.证据的收集和保存应遵循合法性原则，不得通过非法手段获取证据。否则，该证据可能会被法院排除，无法作为定案依据。2.注意证据的时效性，对于一些需要及时固定的证据，如现场照片、视频等，应在事件发生后尽快收集，避免因时间过长导致证据灭失或难以取得。3.在举证过程中，要严格按照法院的要求和规定进行操作，确保举证程序的合法性和规范性。如有违反举证期限等规定的情况，可能会承担不利的法律后果。4.当事人应充分认识到证据的重要性，积极主动地收集和整理证据，必要时可以寻