有关建设工程施工劳务分包合同5篇

有关建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXXXXXXXXX，电话：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX，邮箱：XXXXXX@XXXXXX.com。乙方（承包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXXXXXXXXX，电话：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX，邮箱：XXXXXX@XXXXXX.com。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设工程施工劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXXXXXX工程。2.工程地点：XXXXXXXXXX。3.工程规模：XXXXXXXXXX。4.工程内容：XXXXXXXXXX。二、劳务分包方式1.甲方将本工程的劳务发包给乙方，乙方以包工包料的方式承包。2.乙方负责提供施工所需的劳务及材料，并按照甲方的要求和技术标准完成施工任务。三、合同工期1.本合同工期为XXXX天，自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束。2.乙方应在合同工期内完成施工任务，并确保工程质量符合甲方要求。四、质量标准与验收1.乙方应严格按照甲方提供的技术标准和施工要求进行施工，确保工程质量符合相关规定。2.工程完成后，乙方应提交相关质量验收资料，甲方将组织相关人员进行质量验收。3.如工程质量不符合要求，乙方需按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。五、合同价款与支付方式1.本合同价款为人民币XXXX元整（￥XXXX），包含乙方提供劳务及材料的全部费用。2.甲方在合同签订后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。3.乙方按甲方要求完成施工任务并提交相关质量验收资料后，甲方支付合同价款的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。4.甲方在工程质量验收合格后支付合同价款的剩余XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。六、违约责任1.甲方若未按照合同约定支付合同价款或要求乙方提前进场施工，需向乙方支付相应的违约金。2.乙方若未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，需向甲方支付相应的违约金。3.甲乙双方若因自身原因导致合同无法按时履行或中途解除，需向对方支付相应的违约金。七、争议解决方式1.甲乙双方若因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，甲乙双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。3.在诉讼过程中，甲乙双方应积极配合法院的调查取证工作，并确保相关证据的完整性和真实性。4.判决结果出来后，败诉方需按照法院判决履行相关义务。如不履行义务，胜诉方可向法院申请强制执行。八、其他条款1.甲乙双方需共同遵守相关法律法规的规定，确保施工活动的合法性和合规性。2.乙方需确保施工人员的安全教育和培训，并采取必要的安全措施保障施工人员的安全。3.甲乙双方需共同做好施工记录和资料整理工作，确保施工过程的可追溯性和可证明性。4.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。篇2甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方为甲方提供建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况与分包范围（一）工程名称：_________________________（二）工程地点：_________________________（三）分包范围：具体劳务分包范围包括但不限于混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、外墙涂料施工及其他附属工程施工等（详见附件）。二、合同工期与进度安排（一）合同工期：自本合同签订之日起至工程竣工日止，共计______日历天。（二）进度安排：乙方必须严格按照甲方制定的施工进度计划执行，确保各阶段工期目标的实现。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。三、质量与验收标准（一）工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及其他相关规范进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。（二）验收标准：乙方完成的分项工程应满足甲方、监理及质量监督部门的质量验收要求。如未达到约定标准，乙方应承担整改及返工费用。四、合同价款与支付（一）合同价款：本合同价款暂定为人民币______元整（大写：_________元整），实际结算价根据完成的工程量按实结算。（二）支付方式：甲方按照完成工程量进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付节点执行。工程竣工验收合格后，进行最终结算。五、甲方责任与义务（一）甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。（二）甲方负责提供施工所需的主要材料、设备。（三）甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保施工现场的顺利进行。六、乙方责任与义务（一）乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量要求。（二）乙方应遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。（三）乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备，如因乙方原因造成损失，应承担赔偿责任。1.分段：根据合同内容的不同主题和条款，进行恰当的分段。每段内容应该围绕一个具体的主题或条款展开。2.标题加粗：为每个段落或章节设置标题，并使用加粗格式突出显示。标题应该简洁明了，准确反映该段落或章节的主题。3.使用格式刷：在Word中，可以使用格式刷工具快速将特定文本的格式应用到其他文本上。例如，如果你已经对一个段落进行了加粗处理，可以使用格式刷将同样的格式应用到其他类似的段落上。这样可以提高工作效率，并保证排版的一致性。4.设置对齐方式：根据需要调整合同内容的对齐方式，例如左对齐、右对齐或居中对齐。一般来说，标题可以使用居中对齐以突出显示。5.设置行间距和字体大小：适当调整行间距和字体大小，使合同内容更加易读。可以根据需要选择使用不同的字体大小，例如一级标题使用较大的字体，二级标题使用稍小的字体。6.使用项目符号或编号：对于包含多个子项的条款或内容，可以使用项目符号或编号进行标识。这样可以清晰地展示各个子项之间的关系，并帮助读者更好地理解合同内容。7.检查格式：完成排版后，仔细检查合同的格式，确保每个部分都符合规范和要求。特别注意检查标题、日期、签名等关键部分的格式是否正确。另外也要注意检查文本中的拼写和语法错误，以确保合同的准确性和完整性。这样可以使你的合同内容更加清晰、易读和专业。篇3甲方（总承包方）：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务分包方）：__________地址：__________电话：__________鉴于甲、乙双方就本建设工程施工劳务分包事宜，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________（二）工程地点：__________（三）分包范围：具体工作内容包括但不限于______。（具体工作内容和范围可根据实际情况进行详尽列举和调整）二、合同工期与进度要求（一）开工日期：______年______月______日。（二）竣工日期：______年______月______日。如遇特殊情况，需经甲方同意并签署书面变更协议。（三）乙方应严格按照甲方提供的施工进度计划执行，确保工程按期完成。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。三、质量与验收标准（一）乙方应按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。（二）工程施工过程中及竣工后，乙方应配合甲方进行验收和验收准备工作。如工程质量不符合要求，乙方应及时返工并承担相关费用。四、合同价款与支付方式（一）合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。该价款包括乙方为完成本合同工程所发生的一切费用。（二）支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付节点和比例为______。（具体支付节点和比例可根据实际情况进行调整）（三）结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行结算确认最终结算价款。五、安全施工与文明施工要求（一）乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。（二）乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁有序。如因乙方原因导致施工现场混乱或安全事故发生，乙方应承担相应责任。六、违约责任与赔偿损失（一）如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。（二）如因甲方原因导致工程延期或未按约定支付劳务费用，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体损失计算方式可另行约定。七、其他约定事项（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。（二）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（三）因本合同产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。（四）本合同中的条款标题仅为方便参考，不影响条款的实际效力。双方应以条款内容为准。甲方（总承包方）：__________（盖章）乙方（劳务分包方）：__________（盖章）法定代表人：__________法定代表人：__________日期：______年______月______日日期：______年______月______日签订合同地点：__________签订地点：__________篇4合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包人（全称）：[发包人名称]承包人（全称）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.承包范围：施工图纸以内的所有劳务作业内容。二、合同工期1.起始日期：XXXX年XX月XX日，具体以发包人通知为准。2.截止日期：XXXX年XX月XX日，具体以发包人通知为准。3.合同工期：日历天XX天。三、质量标准1.工程质量标准：合格。2.承包人必须严格按照施工图纸、设计说明、技术规范、强制性条文及验收规范施工，确保工程质量。3.承包人必须接受发包人的质量检查，对发包人提出的整改意见，必须认真执行。4.因承包人施工质量问题造成的一切经济损失由承包人自行承担。四、劳务报酬及支付1.劳务报酬：根据《XXXX年定额》及市场劳务价格，按确认的工程量结算。2.支付方式：银行转账。3.支付时间：每月XX日支付生活费，余款在竣工验收合格后XX个月内结清。4.承包人必须提供施工人员名单及身份证复印件，以便发包人办理劳务工资支付手续。五、安全施工及违约责任1.承包人必须遵守安全施工规定，确保施工期间的安全。如发生安全事故，由此造成的一切经济损失和法律责任均由承包人承担。2.承包人必须按时支付其雇佣的工人的工资，并确保工人的劳动权益。如发生工资纠纷或劳动争议，由此造成的一切经济损失和法律责任均由承包人承担。3.承包人必须按照合同约定完成施工任务，确保施工进度和质量。如因承包人原因导致工程延误或质量问题，由此造成的一切经济损失和法律责任均由承包人承担。4.承包人必须遵守相关法律法规和发包人的规章制度，确保施工期间的秩序和稳定。如发生违法行为或违规行为，由此造成的一切经济损失和法律责任均由承包人承担。5.如一方违约，违约方应支付违约金XX元给另一方。若违约金不足以弥补对方的实际损失，则违约方应另行赔偿。6.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。7.本合同一式XX份，双方各执XX份。本合同自双方签字盖章之日起生效。8.双方如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人（盖章）：[发包人名称]日期：XXXX年XX月XX日承包人（盖章）：[承包人名称]日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（总承包人）：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（负责人）：__________营业执照注册号：__________乙方（劳务分包人）：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（负责人）：__________营业执照注册号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方为甲方提供建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的