2025年度桥梁加固工程灌注桩施工及质量保修合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度桥梁加固工程灌注桩施工及质量保修合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方需对_______桥梁进行加固，乙方具备桥梁加固工程施工资质，双方经友好协商，就桥梁加固工程灌注桩施工及质量保修事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______桥梁加固工程2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：桥梁加固工程灌注桩施工及质量保修5.工程合同价：人民币_______元整（大写：_______）二、施工工期1.施工工期：_______天2.施工开始日期：_______3.施工结束日期：_______三、施工质量1.乙方保证工程质量符合国家有关标准和规范要求。2.乙方应按照甲方要求，对施工过程中的质量进行严格控制。3.乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。四、施工安全1.乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。2.乙方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施。3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。五、材料供应1.乙方负责工程所需材料的采购、运输、储存及施工。2.乙方应保证材料质量符合国家有关标准和规范要求。3.甲方有权对材料进行抽检，如不合格，乙方应立即更换。六、工程款支付1.乙方在施工过程中，按甲方要求分阶段提交工程款支付申请。2.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请后，按合同约定支付工程款。3.工程款支付方式：_______七、工程验收1.乙方完成工程后，向甲方提交竣工验收报告。2.甲方在收到乙方提交的竣工验收报告后，组织验收。3.验收合格后，甲方应在_______个工作日内支付剩余工程款。八、质量保修1.乙方对工程进行质量保修，保修期为_______年。2.保修期内，如因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应无偿进行修复。九、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。3.双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.工程施工图纸2.工程量清单3.材料清单4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义a.中介方：在甲乙双方签订本合同时，提供中介服务，促成合同签订的第三方。b.监理方：在施工过程中，对施工质量、进度、安全等进行监督和管理的第三方。c.材料供应商：向乙方提供工程所需材料的第三方。d.技术顾问：为本合同项目提供技术咨询、评估、设计等服务的第三方。二、第三方责任1.第三方在介入本合同时，应具备相应的资质和条件，并承诺遵守国家相关法律法规及本合同约定。a.中介方：如实提供信息，不得隐瞒、误导甲乙双方。b.监理方：对施工过程进行有效监督，确保工程质量、进度、安全等符合本合同要求。c.材料供应商：保证材料质量符合国家标准和合同约定。d.技术顾问：提供准确的技术咨询和评估，确保项目顺利实施。三、第三方权利a.中介方：根据中介服务合同约定，收取中介费用。b.监理方：根据监理合同约定，收取监理费用。c.材料供应商：根据材料供应合同约定，收取材料费用。d.技术顾问：根据技术咨询合同约定，收取咨询服务费用。2.第三方在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。四、第三方责任限额a.中介方：根据中介服务合同约定，承担相应的责任。b.监理方：根据监理合同约定，承担相应的责任。c.材料供应商：根据材料供应合同约定，承担相应的责任。d.技术顾问：根据技术咨询合同约定，承担相应的责任。2.如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的，其责任限额不得超过其在本合同中应承担的责任。五、第三方与其他各方的划分1.第三方在本合同中的职责，由甲乙双方在合同中明确约定。2.第三方与其他各方的权利义务划分如下：a.甲乙双方：承担本合同约定的权利义务。b.第三方：履行本合同中约定的职责，并对自己的行为承担责任。c.甲乙双方与第三方之间：根据各自签订的合同，享有权利、承担义务。六、第三方变更1.如第三方在履行本合同过程中，需要变更，应提前向甲乙双方提出申请。2.甲乙双方同意第三方变更的，应在变更后的合同中明确变更内容。3.第三方变更后，应继续履行本合同约定的职责。七、争议解决a.双方协商：甲乙双方与第三方应友好协商，解决争议。b.仲裁：协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。c.司法判决：仲裁或诉讼过程中，以法院的最终判决为准。八、合同解除1.如第三方在履行本合同过程中，出现严重违约行为，甲乙双方有权解除合同。2.合同解除后，第三方应承担相应的违约责任。3.合同解除后，甲乙双方应按照合同约定，办理合同解除手续。九、其他约定1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。2.本合同修正条款自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同修正条款一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.第三方介入合同2.第三方资质证明3.第三方责任限额证明4.其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸详细要求和说明：提供桥梁加固工程的全套施工图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点图等，确保图纸清晰、准确、完整，并符合国家相关设计规范。2.工程量清单详细要求和说明：列出桥梁加固工程的所有分项工程量，包括但不限于混凝土工程、钢筋工程、砌体工程、钢结构工程等，确保工程量准确无误。3.材料清单详细要求和说明：详细列出工程所需材料的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息，确保材料符合设计要求和质量标准。4.第三方介入合同详细要求和说明：与中介方、监理方、材料供应商、技术顾问等签订的合同，明确各方的权利、义务、责任和费用。5.第三方资质证明详细要求和说明：第三方提供的相关资质证书，如监理资质证书、材料供应商资质证书、技术顾问资质证书等，证明其具备相应的能力和资格。6.第三方责任限额证明详细要求和说明：第三方提供的责任限额证明，明确其在合同履行过程中可能产生的损失和违约责任的上限。7.施工进度计划详细要求和说明：详细列出施工进度计划，包括各个分项工程的开始时间、结束时间、工期等，确保工程按计划进行。8.施工安全措施详细要求和说明：提供施工过程中的安全措施，包括但不限于安全防护设施、安全培训、应急预案等，确保施工安全。9.质量保证措施详细要求和说明：提供工程质量保证措施，包括材料检验、过程控制、质量验收等，确保工程质量。10.环境保护措施详细要求和说明：提供施工过程中的环境保护措施，包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等，确保施工对环境的影响降至最低。11.付款申请及支付凭证详细要求和说明：乙方提交的工程款支付申请，以及甲方支付工程款的凭证，确保工程款的合理支付。12.验收报告详细要求和说明：乙方提交的竣工验收报告，以及甲方组织验收的记录，确保工程按质量标准完成。13.质量保修书详细要求和说明：乙方提供的质量保修书，明确保修期限、保修范围和保修方式。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间完成工程。b.乙方提供的材料不符合质量要求。c.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量问题。d.甲方未按合同约定支付工程款。e.第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付相当于合同总价款千分之一的违约金。b.乙方提供的材料不符合质量要求，乙方应无条件更换或修复，并承担因此产生的费用。c.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。d.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付相应的滞纳金。e.第三方未按合同约定履行职责，应根据合同约定承担相应的责任。3.示例说明：a.乙方因管理不善，导致施工进度延误5天，应支付违约金人民币___